România – Lucrări de construcţii – Achiziţionarea serviciului de proiectare si executie a lucrarilor pentru obiectivul “Realizare poligon redus in cazarma 1114 Deveselu”

Se puncteaza astfel: a) Pentru o perioada de cel putin 1 (un) an se puncteaza cu 1 pct; b) Pentru o perioada de cel putin 2 (doi) ani se puncteaza cu 10 pct; c) Pentru toata perioada de garantie , respectiv de cel putin 3 (trei) ani, se puncteaza cu 25 pct. Nota: Pentru perioada de mentenanta ofertata mai puțin de un an, se puncteaza 0(zero) • Dovada se va face prin prezentarea unei declarații pe propria raspundere notariala a ofertantului, anexa la Propunerea tehnica, prin care își asumă cu titlul gratuit (manopera, transport, consumabile, etc.), toate cheltuielile aferente mentenanței în perioada de garanție a lucrării ofertate. Punctajele vor fi calculate cu două zecimale. Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecărui criteriu in parte un punctaj individual. Punctajul obținut pentru fiecare oferta va fi însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de către membrii comisiei. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o oferta este de 100 de puncte. În cazul in care exista 2 sau mai mulți ofertanți care au acumulat punctaje identice și care ar ocupa locul I într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi câștigător, ofertantul cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care și preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, in SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a cărui noua propunere financiara are prețul cel mai scăzut. Desemnarea ofertei câștigătoare: Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecărui criteriu în parte un punctaj individual. Punctajul obținut pentru fiecare ofertă va fi însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de către membrii comisiei. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 de puncte. În cazul în care există ofertanți care au acumulat punctaje identice și care ar ocupa primul loc într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi câștigător, ofertantul cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care și prețurile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, în SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut. Operatorul economic va completa Formularul nr. 2. Operatorul economic va prezenta certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul procedurii de achiziţie publică trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. Operator SEAP Operatorul economic va completa Formularul nr. 2, conform art. 156 din OUG 114/ 2011. Default lot Operatorul economic sau un membru al conducerii a fost condamnat pentru infracțiuni teroriste sau activități conexe. Documente solicitate: In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract (categorii de lucrari/ obiect) pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, precum si procentul activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti şi va avea anexat acordul de subcontractare. IV.2.2) Termen limita pentru primirea cererilor de participare (candidaturilor) - data Operatorul economic a fost condamnat pentru utilizarea muncii copiilor sau alte forme de trafic de persoane. 1. Se solicita depunerea documentelor în forma: Copie scanată după original, semnate cu semnătură electronică extinsă. 2. Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane în afara membrilor comisiei de evaluare si a expertilor cooptati. 3. La definirea sau descrierea specificatiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, productii, a unui procedeu special ori marca de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie ori licenta de fabricatie se va lua in considerare si mentiunea "sau echivalent". 4. Se acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 150, la art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de natura celor prevăzute la alineatul anterior, sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 150, la art. 155 şi la 156, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe proprie răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 5. Ajustarea preţului contractului 5.1. Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 din modelul de contract şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi: An = av + (1 - av) * In / Io, unde - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8; - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 6. Modalitatea de soluţionare a disputelor sau a oricaror divergente prevazute la art. 70.6 din modelul de contract, va fi doar prin instanţele de drept comun .În cazul oricărei dispute, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea procesului în faţa instanţei de judecată. 7. Formularele puse la dispozitia ofertantilor sunt orientative, dar continutul documentelor din cadrul ofertei va contine obligatoriu si informatiile solicitate prin aceste formulare puse la dispozitie. 8. Perioada de valabilitate a ofertelor - minim 150 de zile, se va calcula începând cu data limita de depunere a ofertelor (a se vedea data din SEAP) Operatorul economic sau orice persoană care este membru al organelor sale de conducere a fost condamnată definitiv pentru corupție, printr-o hotărâre pronunțată în ultimii cinci ani sau pentru care perioada de excludere prevăzută în hotărâre este încă aplicabilă. Conform Legii 101/2016 privind remediile și căile de atac. Ofertantul trebuie să demonstreze că are disponibile sau va avea acces la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci, conturi bancare consituite cu destinația special pentru realizarea contractului de proiectare și execuție lucrări ce fac obiectul prezentei achiziții sau orice alte resurse financiare suficiente pentru un cash-flow de realizare a contractului, pentru o perioadă de 230 zile, independent de angajamentele pentru alte contracte, în valoare de cel puțin 678.000,00 lei. Formula de calcul: Ve – reprezintă valoarea estimată a proiectării N – reprezintă perioada pentru care se solicită cash-flow Dc – reprezintă durata de realizare a contractului(până la recepția la terminarea lucrărilor) Documente justificative: Se vor prezenta linii de credit confirmate de bănci sau un extras de cont bancar pentru un cont bancar constituit cu destinație special pentru execuția contractului ce face obiectul prezentei proceduri de achiziție sau extrasul unei linii de credit confirmată de bancă sau orice alte documente doveditoare prin care să dovedească faptul că are acces la lichidități în cuantum de cel puțin 678.000,00 lei pentru 230 zile de derulare a contractului, independent de angajamentele pentru alte contracte. În cazul depunerii unei oferte comune (asociere), membrii asocierii vor răspunde solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. În situația susținerii capacității economice și financiare a operatorului economic, se va prezenta angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme alte terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținătorii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinirea respectivelor obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului(descriind modul concret în care va realiza acest lucru). 1. Se solicita depunerea documentelor în forma: Copie scanată după original, semnate cu semnătură electronică extinsă. 2. Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane în afara membrilor comisiei de evaluare si a expertilor cooptati. 3. La definirea sau descrierea specificatiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, productii, a unui procedeu special ori marca de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie ori licenta de fabricatie se va lua in considerare si mentiunea "sau echivalent". 4. Se acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 150, la art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de natura celor prevăzute la alineatul anterior, sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 150, la art. 155 şi la 156, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe proprie răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 5. Ajustarea preţului contractului 5.1. Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 din modelul de contract şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi: An = av + (1 - av) * In / Io, unde - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8; - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 6. Modalitatea de soluţionare a disputelor sau a oricaror divergente prevazute la art. 70.6 din modelul de contract, va fi doar prin instanţele de drept comun .În cazul oricărei dispute, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea procesului în faţa instanţei de judecată. 7. Formularele puse la dispozitia ofertantilor sunt orientative, dar continutul documentelor din cadrul ofertei va contine obligatoriu si informatiile solicitate prin aceste formulare puse la dispozitie. 8. Perioada de valabilitate a ofertelor - minim 150 de zile, se va calcula începând cu data limita de depunere a ofertelor (a se vedea data din SEAP) 9. Autoritatea contractantă iși rezervă dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. Deveselu - Operatorul economic nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor. Prevederi ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii. Punctajul aferent experienței expertului - cheie se va acorda astfel: - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului în mai mult de 3 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 40.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul de 0 puncte (nu va fi punctat). - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului în 3 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 40.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul minim, respectiv 1 pct. - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului în 2 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 40.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul mediu, respectiv 5 pct. - ofertantul care face dovada implicării Reprezentantului Antreprenorului într-un proiect similar, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare de cel puțin 40.000.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul maxim, respectiv 15 pct. In susținerea proiectelor menționate la acest criteriu, se vor prezenta cel puțin două din următoarele documente : 1) Date referitoare la contractele gestionate (nr. si data contractului, obiectul contractului, numele beneficiarului, valoarea fără TVA aferentă contractului), 2) Numirea în funcția de Reprezentant al Antreprenorului aferent contractului invocat ca experiență similar 3) Procese Verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor a contractelor invocate sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă Observații: 1. Prin proiecte similare de complexitate comparabilă se înteleg proiecte care să cuprindă cumulativ contracte (proiecte) având ca obiect execuția construcțiilor de categoria de importanță C, inclusiv instalatiile interioare aferente. Documente justificative ce pot fi prezentate în xerocopie/scan, conform u originalul pentru acordarea punctajului pot fi, nelimitându-ne la acestea: contracte, memorii pe specialități, fișe tehnice, planșe etc. de unde să rezulte suprafețele complexitatea comparabilă, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, liste cu lucrările executate confirmate de diriginții de șantier, etc. însoțite de recomandare sau certificate constatatoare emise de autoritatea contractantă. Din documentele puse la dispoziție trebuie să reiese parametrii tehnici solicitați, în vederea acordării punctajului de către comisia de evaluare. Se va completa tabelul anexa-Tabel-Verificare-Documente-1114P-Deveselu în vederea identificării cât mai rapide de către comisia de evaluare a documentelor necesare acordării punctajului. true Punctajul aferent experienței șefului de proiect - arhitect se va acorda astfel: - ofertantul care face dovada implicării șefului de proiect - arhitect în mai mult de 3 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 1.300.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul de 0 puncte (nu va fi punctat). - ofertantul care face dovada implicării șefului de proiect - arhitect în 3 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 1.300.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul minim, respectiv 5 pct. - ofertantul care face dovada implicării șefului de proiect - arhitect în 2 proiecte similare, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare cumulată de cel puțin 1.300.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul mediu, respectiv 10 pct. - ofertantul care face dovada implicării șefului de proiect - arhitect într-un proiect similar, de complexitate comparabilă cu obiectul contractului, cu o valoare de cel puțin 1.300.000 lei fără TVA, i se va acorda punctajul maxim, respectiv 20 pct. In susținerea proiectelor menționate la acest criteriu, se vor prezenta cel puțin două din următoarele documente : Date referitoare la contractele gestionate (nr. si data contractului, obiectul contractului, numele beneficiarului, valoarea fără TVA aferentă contractului), Numirea în funcția de Reprezentant al Antreprenorului aferent contractului invocat ca experiență similar Procese Verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor a contractelor invocate sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă non-restricted-document În vederea realizării obiectivului general, obiectele specifice ale proiectului sunt: OBIECT 1: PAVILION ADMINISTRATIV ; OBIECT 2: COPERTINĂ ZONĂ TRAGERE; OBIECT 3: POLIGON REDUS AUTOMATIZAT; OBIECT 4: ÎMPREJMUIRE; OBIECT 5: ASIGURARE UTILITĂŢI; OBIECT 6: DRUMURI ŞI PLATFORME OBIECT 7: BAZIN VIDANJABIL; OBIECT 8: GRUP GENERATOR DE JOASĂ TENSIUNE; OBIECT 9: CURENȚI SLABI Ofertantul va executa toate lucrările necesare pentru finalizarea la termen a investiției, conform Cerințelor Beneficiarului cuprinse în documentația de atribuire. Valoare cheltuielilor diverse şi neprevăzute este in valoarea de 4.941.916,56 lei fără TVA. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificări/infomațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Asociere, conform art. 8 din O.U.G. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Experiența Reprezentantului Antreprenorului Asigurarea fără costuri suplimentare a mentenanței echipamentelor și utilajelor ofertate Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Pretul ofertei Autoritatea contractanta exlude din procedura de atribuire orice operator economic care a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză Pentru dovedirea înregistrării se va prezenta: - pentru persoane juridice/fizice romane: certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul procedurii de achiziţie publică trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informaţiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. - pentru persoane juridice/fizice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Obiectul procedurii de achiziţie publică trebuie să aibă corespondent domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informaţiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. NOTE: Informaţiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. În etapa evaluării ofertelor, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita prezentarea documentelor menţionate, în original sau copie legalizată. Roxana Popescu În vederea realizării obiectivului general, obiectele specifice ale proiectului sunt: OBIECT 1: PAVILION ADMINISTRATIV ; OBIECT 2: COPERTINĂ ZONĂ TRAGERE; OBIECT 3: POLIGON REDUS AUTOMATIZAT; OBIECT 4: ÎMPREJMUIRE; OBIECT 5: ASIGURARE UTILITĂŢI; OBIECT 6: DRUMURI ŞI PLATFORME OBIECT 7: BAZIN VIDANJABIL; OBIECT 8: GRUP GENERATOR DE JOASĂ TENSIUNE; OBIECT 9: CURENȚI SLABI Ofertantul va executa toate lucrările necesare pentru finalizarea la termen a investiției, conform Cerințelor Beneficiarului cuprinse în documentația de atribuire . Acesta va avea în vedere și relocarea posibilelor utilități identificate pe amplasamentul lucrărilor. Executarea și ducerea la bun sfârșit, în ultimii 3 ani, ( prin rapoarte la data limită de depunere a ofertei și în funcție de data înființării ca operator economic) de servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, respectiv proiectarea de lucrări de construcții civile și industriale de categoria de importanță C, prezentate ca experianță similară, cel puțin egală cu 1.300.000 lei fără TVA sau echivalent valută. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței privind plafonul valoric, cursul de referință va fi cursul mediu anual lei/valută, comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.Cerința de experiență similară, în cazul depunerii de oferte comune (asociere) poate fi îndeplinită prin luarea în considerare, în mod cumulat, a experienței similare aferentă tuturor asociaților ce depun oferta comună. Valoarea solicitată pentru îndeplinirea cerinței de experianță similară pentru serviciile prevazute se poate atinge prin luarea în considerare a unui număr de maxim 1 (un) contract. Documente justificative care probeaza prestarea de servicii similare pot fi: – recomandari semnate si inregistrate de catre beneficiar/ investitor – proces verbal de receptie a proiectului conform prevederilor HGR 907/2016 – certificate constatatoare -certificările de buna executie a serviciilor Din documentele prezentate trebuie sa reiasă cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul procesului verbal de receptie a proiectului , precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA; Certificările de buna executie a serviciilor vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta/ instituție, sau după caz client privat). Intra in categoria documentelor reprezentând certificări si alte documente similare, neenumerate mai sus, in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neîndeplinită, documentele reprezentand certificari de buna executie a serviciilor vor avea numar de înregistrare și semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. Daca calitatea de participare la procedură este contractant asociat sau subcontractant, în formular se va completa doar valoarea care i-a revenit candidatului ca parte a sa sau valoarea subcontractului, după caz. Operatorul economic nu este considerat suficient de sigur pentru a evita riscuri privind securitatea națională. Operatorul economic va completa formularul 2. Operatorul economic va prezenta certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul procedurii de achiziţie publică trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Magda Cojocaru Operatorul economic sau orice persoană din conducerea sa a fost condamnată pentru spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic va completa formularul nr 4 ( Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă), prin care se certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă si Formularul nr. 3. Achiziţionarea serviciului de proiectare si executie a lucrarilor pentru obiectivul “Realizare poligon redus in cazarma 1114 Deveselu” Operatorul economic sau un membru al organelor sale de conducere a fost condamnat definitiv pentru fraudă, printr-o hotărâre pronunțată în ultimii cinci ani sau cu perioadă de excludere încă valabilă. Prelungire termen depunere candidatura Operatorul economic va completa formularul 2. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului cadru orice operator economic care rezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie (art 156 din OUG 114/ 2011). Operatorul economic sau o persoană din conducerea sa a fost condamnată pentru participarea la o organizație criminală. Vor fi excluşi din procedură operatorii economici care se încadrează în una din situaţiile stipulate la art. 150,155 şi/sau art. 156 din OUG 114/2011(actualizată). – Se solicită pentru persoane juridice/fizice romane: a) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; d) alte documente edificatoare, după caz. Se solicită pentru persoane juridice/fizice străine: - declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la persoane juridice/fizice romane. Ofertanţii străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor scadente de plată a impozitelor către bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului cadru orice operator economic care a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea. Operatorul economic va completa formularul 2 si va depune cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Experiența arhitect șef Persoana fizică sau juridică care participa la întocmirea documentaţiei deatribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Operatorul economic va completa formularul nr 4 ( Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă) Operatorii economici au obligatia să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. Operatorul economic va completa o declaratie pe proprie raspundere ca la intocmirea ofertei a tinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor catre candidatii selectati Cel mult 2 (două) contracte privind execuția de lucrari de construcții civile similare de categoria de importanță C cu o valoare cumulată de cel puțin 40.000.000 lei fără TVA cumulat . Executarea și ducerea la bun sfârșit, în ultimii 5 ani, ( prin rapoarte la data limită de depunere a ofertei și în funcție de data înființării ca operator economic) de curări similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, respectiv lucrări de construcții civile și industriale de categoria de importanță C, cu o valoare însumată a lucrărilor executate, prezentate ca experianță similară, cel puțin egală cu 40.000.000 lei fără TVA sau echivalent valută. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței privind plafonul valoric, cursul de referință va fi cursul mediu anual lei/valută, comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Cerința de experiență similară, în cazul depunerii de oferte comune (asociere) poate fi îndeplinită prin luarea în considerare, în mod cumulat, a experienței similare aferentă tuturor asociaților ce depun oferta comună. Valoarea solicitată pentru îndeplinirea cerinței de experianță similară pentru executarea de lucrări se poate atinge prin luarea în considerare a unui număr de maxim 2 (două) contracte. Prin lucrări executate și duse la bun sfârșit se vor întelege obligatoriu, și vor fi acceptate de către Autoritatea contractantă, ca dovadă a experienței similare, doar următoarele: a) lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; b) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; c) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală. Documente solicitate: Aceste documente pot fi: – recomandări semnate și înregistrate de către beneficiar/ investitor – proces verbal de recepție a proiectului și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și/sau finală întocmit și semnat conform prevederilor HGR 273/1994 privind recepția lucrărilor de construcții – certificări de bună execuție – certificate constatatoare Din documentele prezentate trebuie sa reiasă cel puțin urmatoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul procesului verbal de recepție a proiectului și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și/sau finală întocmit și semnat conform prevederilor HGR 273/1994 privind recepția lucrărilor de construcție actualizată, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA; Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă/ instituție, sau după caz client privat). Intră în categoria documentelor reprezentând certificări de bună execuție și alte documente similare, neenumerate mai sus, în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară. Ca și condiție ad validitatem, sub sancțiunea considerării cerinței ca neîndeplinită, documentele reprezentand certificări de bună execuție vor avea număr de înregistrare și semnătura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de formă care lipsesc documentele de forță probantă. Pentru contractele care nu sunt finalizate (sunt declarate în curs de derulare) se va face dovada că până la data limită de depunere a candidaturii au fost executate şi recepţionate lucrări (se vor prezenta obligatoriu documente doveditoare: PV de recepţie, document constatator, etc ). Dacă calitatea de participare la procedură este contractant asociat sau subcontractant, în formular se va completa doar valoarea care i-a revenit candidatului ca parte a sa sau valoarea subcontractului, după caz. 0cbad706-118a-4b75-a5c3-a042cbd1ed16 01 7122[telefon eliminat] exg-mis-sanction none exg-mis-prep-confl required b86b4b6e-f136-4440-993a-68aeeaa07599-01 exg-mis-distortion 020976 exg-sitn-other price d57ffefa-2b7e-4547-b457-8fc4cefe9db2 4332487_3 152/2026 99 exg-sitn-as-susp 15 18 [telefon eliminat] [telefon eliminat] quality 0 per-exa 1 exg-mis-bre-soc-law exg-crim-fraud 529 20 works 25 slc-suit-reg-trade defence [telefon eliminat] [telefon eliminat] eforms-sdk-1.13 exg-sitn-insolvency [email eliminat] http://www.cnsc.ro https://www.adr.gov.ro/ slc-abil-ref-work Craiova [telefon eliminat] RO414 RO411 exg-mis-partic-confl 4332487_2026_PAAPD1624688 https://www.e-licitatie.ro not-requ [email eliminat] 49557463.94 exg-mis-bre-lab-law 2.3 Strada: Anul 1848, nr. 98 cga 40 ted-esen 14:01:04 ••• ••• 00+03:00 exg-crim-part 200541 https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/1[telefon eliminat]+03:00 ORG-0004 ORG-0005 cn-standard Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: - Documentatia de achizitie ORG-0001 ORG-0002 RO42283735 exg-crim-traffick Bucuresti exg-sitn-bankr https://www.mapn.ro exg-crim-terror [telefon eliminat] epo-notice no-eu-funds RON exg-pmt-bre-tax 03[telefon eliminat]+03:00 16:22:03 ••• ••• 00+03:00 slc-abil-ref-services ROU [email eliminat] 20329980 no 45[telefon eliminat]+02:00 not-allowed exg-mis-misrepresent LOT-0000 exg-sitn-liq-admin update-add exg-mis-misconduct 15:00:00 ••• ••• 00+03:00 slc-abil-subc exg-mis-bre-env-law 4332487 32009L0081 false exg-pmt-bre-ssc exg-crim-laund exg-sitn-cred-arran slc-stand-other performance restricted exg-crim-corrpt Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 RO321 2026-09-11+03:00