Franţa – Lucrări de construcţii de posturi de transformare pentru locomotive – Marché de travaux de Courants forts et courants faibles

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES TRANSAMO Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l’extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en œuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu’aux terminus Saint-Contest – Athéna et jusqu’au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d’un quai et d’une voie Presqu’ile : ajout d’une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu’au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L’équipement des stations voyageurs, • L’équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l’aménagement de la salle PCC. Marché de travaux de Courants Forts et Courants Faibles Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l'extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en oeuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu'aux terminus Saint-Contest - Athéna et jusqu'au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d'un quai et d'une voie Presqu'ile : ajout d'une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu'au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L'équipement des stations voyageurs, • L'équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l'aménagement de la salle PCC. Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. La procédure est décomposée en deux phases : • Une phase candidature-PHASE 1 - au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; • Une phase d’offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l’attributaire du marché sera retenu Marché de travaux de Courants forts et courants faibles La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES. Les 34mois renseignés concernent le délai d'exécution. La durée du marché démarre à partir de la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : - 14 500 000,00Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP : • FNTP 632 - Postes de distribution • FNTP 633 - Alimentation BT et automatismes • FNTP 6413 - Réseaux souterrains électriques BT<1kV - CFMGTI3 dans les domaines Réseaux de communication (RC) Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP ou qualifelec devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. L’Acheteur ne prévoit pas l’application de critères de sélection des candidatures. Il est précisé que l’ensemble des candidats ayant déposé une candidature conforme aux exigences ci-avant précisées, et présentant les capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour l’exécution du marché, seront admis à déposer une offre Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture. 01 14050 urttb selec-w 02 ••• ••• 72 1de6008b-c897-4268-9db0-2e87777aafe5 3 allée de Grenelle - CS60273 78280 neg-w-call none 01 ••• ••• 00 [email eliminat] GUYANCOURT ORG-0003 FRD11 t-esubm ORG-[telefon eliminat] ORG-0002 EUR large Candidat BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 2026-07-10+02:00 https://www.transamo.fr/ FR103 45310000 CON-[telefon eliminat]+02:00 no-eu-funds 0 1 32014L0025 157/2026 4 2026-07-29+02:00 can-standard true Caen 45234170 45311200 45315600 2000-01-01Z 0c9e0d66-376d-484d-b5b6-f5d1e00d0e63-02 https://www.caen.tribunal-administratif.fr/ Marché de travaux courants forts et courants faibles_E3.25 no 11:18:46+02:00 ••• ••• 42 works 45314310 Immeuble Atlantis - 1, avenue Eugène Freyssinet 4f29dac0-069b-4c5b-9def-69bdaedceca3 E3.25 TEN-0001 eforms-sdk-1.13 buyer-categories 9199439.15 RES-0001 LOT-0001 TPA-[telefon eliminat]+02:00 [telefon eliminat] [email eliminat] 3 rue Arthur Leduc BP 25086 34 false 0.00 77566487304147 1714[telefon eliminat] Calvados https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_ail258xyIk FRA 2.3 Issy les moulineaux cedex