Elveţia – Servicii de inginerie – N06.48 MP-190073 - NEB Kandertal EM - Umweltbaubegleitung (UBB) - ID 12073

Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun N06.48 MP-190073 - NEB Kandertal EM - Umweltbaubegleitung (UBB) - ID 12073 ZK3 PREIS Die Vergütung erfolgt gemäss Ziffer 4 der vorgesehenen Vertragsurkunde. ZK 3.1 Honorarangebot Grundleistung Umweltbaubegleitung auf der Basis eines vorgegebenen Stundenbudgets. Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert. ZK 2.1, Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag (Gewichtung 20%) Beschreibung des Projektverständnisses, Erläuterung wichtiger Aufgaben im Projekt, aufzeigen der Abwicklung im Projekt, Darstellung und Erläuterung wichtiger Prozesse und Abläufe u.a. unter Einbezug der Projektorganisation, Aufzeigen der Einflüsse auf Umweltthemen und deren Umsetzung, Erläuterung der Schnittstellen und Koordinationsaufgaben. (max. 2 Seiten DIN A4, Arial 10) ZK 2.2, Projektbezogenes Organigramm (Gewichtung 10%) Projektbezogenes Organigramm des Anbieters / Beauftragten mit Nennung des Projektteams, dessen Mitglieder (inkl. Stellvertretung) und deren Funktion, sowie Darstellung der Schnittstellen zum Projektorganigramm des Bauherrn. (max. 1 Seite DIN A4, Arial 10) Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch <p>Vollständiges Dossier in Papierform (zweifach) und elektronisch auf Datenträger (USB-Stick, in verschlossenem Umschlag mit Vermerk «Nicht öffnen - Offertunterlagen - N06.48 MP-190073 - NEB Kandertal EM - Umweltbaubegleitung (UBB) (ID 12073)».</p><p><br></p><p>Bei Einreichung auf dem Postweg:</p><p>A-Post (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststell Beschreibung der Verlängerung: Die Anfangs- und Enddaten sind provisorisch. Die Terminangaben können in Abhängigkeit des Projektverlaufs / Kreditgenehmigung von den Angaben abweichen und berechtigen nicht zu Mehrforderungen. Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern. Sonstige Anforderungen Vergütung der Angebote, Rückgabe der Unterlagen: Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Angebotsöffnung: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Den Anbietern wird lediglich ein anonymisiertes Offertöffnungsprotokoll der eingegangenen Angebote unaufgefordert zugestellt. Vergabe der Leistungen: Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die vollständige Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen. Der Bauherr behält sich vor, Teile der Leistungen nicht oder an Dritte zu vergeben. Folgeaufträge: Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, neue gleichartige Aufträge, welche sich auf den Grundauftrag beziehen, im freihändigen Verfahren zu vergeben. Bezug der Unterlagen: Die Unterlagen können nur im Simap (www.simap.ch) bis zum Schlusstermin für die Einreichung der Angebote bezogen werden. Stundenvorgaben: Ausgeschrieben wird eine geschätzte Stundenzahl aufgeteilt auf die verlangten Honorarkategorien (Vergleichbarkeit der Angebote). Angebote, die trotzdem einen Zeitmitteltarif offerieren, werden als unzulässige Preisvarianten ausgeschlossen. Vorbehalt: Die Ausschreibung und die genannten Termine erfolgen vorbehaltlich der Beschaffungs- bzw. Umsetzungsreife des Projekts sowie die Verfügbarkeit der Kredite. Eine Anpassung berechtigt nicht zur Geltendmachung von Mehrforderungen bzw. sonstigen Entschädigungen. Schlüsselpersonen: Im Angebot genannte Schlüsselpersonen dürfen nach dem Zuschlag nur mit vorgängiger schriftlicher Einwilligung der Auftraggeberin ausgewechselt werden. Schlüsselpersonen dürfen nicht von Subunternehmern gestellt werden. Akteneinsicht: Die wesentlichen Dokumente aus dem Projekt sind beigelegt. Bewertung der Angebote: Gemäss Artikel 40 der BöB: Da die Prüfung und Bewertung der Angebote einen erheblichen Aufwand fordert, behält sich die Auftraggeberin das Recht vor, alle Angebote auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen einer ersten Prüfung zu unterziehen. Auf dieser Grundlage wählt sie mindestens die drei bestrangierten Angebote aus und unterzieht eine umfassende Prüfung und Bewertung. Grundsätzliche Anforderungen: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten. Ausschuss: Die Emch+Berger AG in 3001 Bern sowie die IUB Engineering AG in 3000 Bern 14 als Bauherrenunterstützung, werden aufgrund der Vorbefassung vom Verfahren ausgeschlossen. Bundesverwaltungsgericht ZK1 QUALITÄT DES ANBIETERS ZK2 QUALITÄT DES ANGEBOTES Mit dem neuen Netzbeschluss wurde die Kantonsstrasse im Kandertal von Spiez bis Kandersteg per 01. Januar 2020 ins Nationalstrassennetz aufgenommen. Da der bauliche Zustand gewisser Brückenbauwerken massgebende Schäden aufweist, werden die gefährdetsten Bauwerke als Einzelmassnahmen innerhalb der nächsten ca. 6 Jahre saniert oder ersetzt. Massgebend beinhaltet das die Sanierung der Brücken K01, K30, K32 und K33 sowie die Ersatzneubauten der Brücken K13 und K25. Die vorliegende Beschaffung beinhaltet die Leistungsinhalte für den Projektverfasser Umweltbaubegleitung (PV UBB) in der Phase Realisierung (SIA-Phasen 41 bis 53). Der PV UBB sorgt in dieser Phase für die rechtskonforme Realisierung des Bauvorhabens hinsichtlich der umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Wegleitungen sowie für die sachgerechte Umsetzung der umweltrelevanten Massnahmen. Dabei übernehmen die beauftragten Fachpersonen folgende Aufgaben: - Planung / Submission: Der PV UBB berät Planer und Bauherrschaft während der Erarbeitung des Ausführungsprojektes und der Ausschreibung. Er kontrolliert die Detailplanung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen. - Beratung / Koordination: Der PV UBB steht der Bauleitung in der Bauphase für die Beantwortung von umweltrelevanten Fragen zur Verfügung und nimmt bei Bedarf an Bausitzungen teil. - Instruktion / Kontrolle: Zu Beginn der Bauarbeiten unterstützt der PV UBB die Bauleitung bei der Instruktion der Bauunternehmung und deren Arbeiter. In der ganzen Bauphase führt er Baustellenrundgänge durch und kontrolliert die Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung durch die Bauunternehmung, die sachgerechte und vollständige Umsetzung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen sowie die Einhaltung der Mass-nahmen gemäss VAK-Liste Umwelt (Vollzugs- und Auflagenkontrolle). Dokumentation: Der PV UBB führt eine laufende Dokumentation zu den Baustellenkontrollen in Form eines Baujournals. Er ist auch verantwortlich für das Erstellen und Nachführen des VAK-Liste Umwelt. Nach Bauende erstellt der PV UBB einen detaillierten UBB-Schlussbericht. Simap.ch ZK 1.1 Projektleiter Umweltbaubegleitung (Gewichtung 25%) Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (UBB bei einem Sanierungsprojekt Kunstbauten im Strassenverkehr, Honorar > 100'000 CHF exkl. MwSt) mit Angabe über Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson, zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson. Bewertung: Projektspezifische Analogie des Referenzobjekts, Abgeschlossene Phasen im Referenzprojekt, Berufserfahrung, Ausbildung und Weiterbildung der Schlüsselperson Projektleiter/In Aus- und Weiterbildungen und Qualifikationen bezüglich der Anforderungen im Projekt (Abgabe des Lebenslaufs, max. 2 Seiten DIN A4). ZK 1.2 Stellvertretender Projektleiter Umweltbaubegleitung (Gewichtung 15%) Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (UBB bei einem Sanierungsprojekt Kunstbauten im Strassenverkehr, Honorar > 100'000 CHF exkl. MwSt) mit Angabe über Zeitraum, Investitionsvolumen, ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson, zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson. Bewertung: Projektspezifische Analogie des Referenzobjekts, Abgeschlossene Phasen im Referenzprojekt, Berufserfahrung, Ausbildung und Weiterbildung der Schlüsselperson Projektleiter/In Aus- und Weiterbildungen und Qualifikationen bezüglich der Anforderungen im Projekt (Abgabe des Lebenslaufs, max. 2 Seiten DIN A4). Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde. Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung. Nicht standortgebundene Dienstleistungen sind am Standort des Auftragnehmers zu erbringen; objektgebundene Dienstleistungen (z. B. Öffentlichkeitsveranstaltung Abklärungen mit Anstössern und Gemeinden, etc.) in der ASTRA Infrastrukturfiliale in Thun, Büroräumlichkeiten in Visp oder Zentrale in Ittigen (Sitzungen). CHE 01 nyk 075c8805-8e24-4139-84e7-a837587991b9 9023 71300000 https://www.simap.ch Thun ea90a8ad-411e-4156-94b3-b2402fc6b199 none required [telefon eliminat] https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI4NGIzOTNlMi05ZmM2LTQxMDEtYmRlZS03MDlkOTI2NDNhODYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 price St. Gallen ORG-0003 CH055 body-pl-cga cn-standard anyw-cou 02:25:55+02:00 ORG-0001 ORG-0002 gen-pub Postfach [telefon eliminat] [telefon eliminat]+02:00 BVGER 2026-12-01+01:00 epo-notice Holzikofenweg 36 no-eu-funds quality 32014L0024 1 per-exa 157/2026 3600 restricted-document 3003 true CH021 Bern slc-abil-staff-qual slc-suit-reg-trade 84b393e2-9fc6-4101-bdee-709d92643a86 eforms-sdk-1.14 not-allowed LOT-0000 https://www.bvger.ch [email eliminat] 23:59:00+02:00 tdf-non-av 2026-08-17+02:00 [email eliminat] 30 epo-procurement-document 2026-10-09+02:00 false [telefon eliminat] services [email eliminat] slc-stand-other performance FRA DEU 2.3 not-known ITA 2032-12-31+01:00 40 CH001 ted-esen Uttigenstrasse 54 open | CA2 QUALITÉ DE L’OFFRE N06.48 MP-190073 - NEB Kandertal EM - Umweltbaubegleitung (UBB) - ID 12073 CA1.1 Chef(fe) de projet Suivi environnement (pondération 25%) Un projet de référence concernant des travaux terminés, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une fonc-tion suppléante présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (Suivi environnemental (SER) d’un projet d’assainissement d’ouvrage d’art sur le réseau routier, honoraire > 100'000 CHF HT) avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux / prestations effectuées par la personne clé et du contact habilité à fournir des références. Évaluation : similitude entre l'objet de référence et le projet, phases achevées dans le projet de référence, expérience professionnelle, formation initiale et continue de la personne clé (chef(fe) de projet) Formations initiales et continues ainsi que qualifications en rapport avec les exigences du projet (envoi du CV, 2 pages DIN A4 maximum). CA1.2 Chef(fe) de projet suppléant Suivi environnement (pondération 15%) Un projet de référence concernant des travaux terminés, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une fonc-tion suppléante présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (Suivi environnemental (SER) d’un projet d’assainissement d’ouvrage d’art sur le réseau routier, honoraire > 100'000 CHF HT) avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux / prestations effectuées par la personne clé et du contact habilité à fournir des références. Évaluation : similitude entre l'objet de référence et le projet, phases achevées dans le projet de référence, expérience professionnelle, formation initiale et continue de la personne clé (chef(fe) de projet) Formations initiales et continues ainsi que qualifications en rapport avec les exigences du projet (envoi du CV, 2 pages DIN A4 maximum). Tribunal administratif fédéral Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas. Autres exigences Rémunération des offres, restitution des documents : L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. Ouverture des offres : L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres. Adjudication des prestations : L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. Marchés subséquents : Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. Obtention des pièces du dossier : Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres. Fixation / Contrainte d’heures : Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la comparaison des offres).Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considé-rées comme des variantes relatives au prix. Réserve : L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. Personnes-clés : Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable par écrit du maître d’ouvrage. Les personnes clés ne peuvent pas être fournies par des sous-traitants. Consultation de dossiers : Les documents essentiels du projet sont annexés. Evaluation des offres : Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation détaillés. Exigences fondamentales : L'adjudicateur n'adjuge des marchés publics de prestations en Suisse qu'à des soumissionnaires qui garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et des conditions de travail des travailleurs ainsi que l'égalité salariale entre hommes et femmes. Exclusion: L’entreprise Emch + Berger AG à 3001 Berne ainsi que l’entreprise IUB Engineering AG à 3000 Berne 14 en tant que bureau d’appui au Maître d’Ouvrage (BAMO) ou entreprises ayant un lien juridique ou un autre lien économique étroit sont exclus de la participation à la présente procédure en raison de leur préimplication. CA3 PRIX Les prestations non liées à un site sont à fournir dans les locaux du mandataire ; les prestations liées à un objet (p. ex. informations publiques, consultations avec des riverains et les communes, etc.) doivent être fournies sur site, et à la filiale d'infrastructure de l'OFROU à Thun, aux bureaux de Viège ou à la centrale à Ittigen (séances). Selon le document contractuel prévu Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch <p>Dossier complet sur supports papier (2fois) et électronique (Clé-USB) dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention « Ne pas ouvrir – documents d'appel d'offres - N06.48 MP-190073 - NEB Kandertal EM - Umweltbaubegleitung (UBB) (ID 12073) ».</p><p>&nbsp;</p><p>Envoi postal :</p><p>Envoi par courrier A (date du cachet ou numéro de suivi d'un bureau Simap.ch La rémunération s’effectue selon chiffre 4 du contrat prévu. CA 3.1 : Offre d’honoraire prestations Suivi environnemental sur la base d’un budget horaire prédéfini. Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure routière Ouest - Filiale Thoune CA2.1 Analyse du mandat et proposition de marche à suivre (pondération 20%) Description de la compréhension du projet, explication des tâches clés du projet, présentation du déroulement du projet, description et explication des processus et procédures importants, notamment en tenant compte de l’organisation du projet, mise en évidence des impacts sur les enjeux environnementaux et leur mise en œuvre, explication des interfaces et des tâches de coordination. (max. 2 pages DIN A4, police Arial 10) CA 2.2. Organigramme du projet Organigramme du soumissionnaire lié au projet, précisant l’équipe de projet, des collaborateurs (y c. leurs suppléants) et leurs fonctions, ainsi que la présentation des interfaces à l’organigramme du projet du Maître d’Ouvrage. (max. 1 page DIN A4, police Arial 10) CA1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE En vertu de la nouvelle décision relative au réseau routier (NEB), la route du Kandertal reliant Spiez à Kandersteg, a été intégrée au réseau des routes nationales à partir du 01.01.2020. Certains ponts présentant des dégâts importants, les ouvrages les plus menacés feront l’objet de mesures individuelles visant à leur remise en état ou à leur remplacement au cours des six prochaines années. Concrètement, cela comprend la rénovation des ponts K01, K30, K32 et K33, ainsi que la reconstruction des ponts K13 et K25. Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’auteur de projet suivi environnemental (APR SER) dans les phases de réalisation (phases SIA 41 à 53) Au cours de ces phases, l’APR SER veuille à ce que le projet soit réalisé dans le respect de la législation en vigueur en matière d’environnement (lois, règlements, directives et recommandations) ainsi que la mise en œuvre des mesures environnementales appropriées. A cet effet, les spécialistes mandatés assument les tâches suivantes : - Planification/Appels d’offres : L’APR SER conseille les planificateurs et le Maître d’Ouvrage lors de l’élaboration du projet d’intervention ainsi que durant les appels d’offres. Il contrôle la planification détaillée des mesures de protection, de remise en état et de remplacement. - Conseil / Coordination : L’APR SER se tient à disposition de la direction des travaux pendant la réalisation pour répondre aux questions relatives à l’environnement et participe selon besoin aux séances de chantier. - Formation / Contrôle : Au début des travaux, l’APR SER soutient la direction des travaux dans la formation des entreprises et ses ouvriers. Il effectue des visites de chantier et vérifie le respect de la législation en matière de protection d’environnement par l’entreprise, la mise en œuvre correcte et complète des mesures de protection, de remise en état et de compensation, ainsi que le respect des mesures figurant sur la liste VAK Environnement (contrôle de l’exécution et des conditions imposées) - Documentation : L’APR SER tient à jour une documentation relatives aux contrôles de chantier sous forme d’un journal de chantier. Il est également responsable pour l’établissement et la mise à jour de la liste VAK environnement. Après la fin de travaux, le PV SER rédige un rapport final SER détaillé. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. Description des reconductions : Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / avancement du projet / des approbations des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire. CHE 01 nyk 075c8805-8e24-4139-84e7-a837587991b9 9023 71300000 https://www.simap.ch Thun ea90a8ad-411e-4156-94b3-b2402fc6b199 none required [telefon eliminat] https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI4NGIzOTNlMi05ZmM2LTQxMDEtYmRlZS03MDlkOTI2NDNhODYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 price St. Gallen ORG-0003 CH055 body-pl-cga cn-standard anyw-cou 02:25:55+02:00 ORG-0001 ORG-0002 gen-pub Postfach [telefon eliminat] [telefon eliminat]+02:00 BVGER 2026-12-01+01:00 epo-notice Holzikofenweg 36 no-eu-funds quality 32014L0024 1 per-exa 157/2026 3600 restricted-document 3003 true CH021 Bern slc-abil-staff-qual slc-suit-reg-trade 84b393e2-9fc6-4101-bdee-709d92643a86 eforms-sdk-1.14 not-allowed LOT-0000 https://www.bvger.ch [email eliminat] 23:59:00+02:00 tdf-non-av 2026-08-17+02:00 [email eliminat] 30 epo-procurement-document 2026-10-09+02:00 false [telefon eliminat] services [email eliminat] slc-stand-other performance FRA DEU 2.3 not-known ITA 2032-12-31+01:00 40 CH001 ted-esen Uttigenstrasse 54 open