Franţa – Servicii de supraveghere a şantierului – Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers (OPC-IC) sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque)

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque). Afin de répondre à ces objectifs, la pertinence et la profondeur des liens entretenus entre le musée et les médiathèques et le future complexe hôtelier sont essentielles. La coordination entre les différentes maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'oeuvre représente un enjeu majeur. A ce titre, le pilote coordinateur (OPC IC) est chargé d'une mission de planification, pilotage et coordination de l'ensemble des chantiers sous maîtrises d'ouvrage différentes pour la réhabilitation de l'Abbaye St Vaast, bâtiments et infrastructures associées. Cette mission s'exerce en totale indépendance des maîtrises d'oeuvre désignées Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Avenue-Web Systèmes Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Mairie Arras Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Tribunal administratif de Lille Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1-Prix des prestations:40% Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution. 2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60% comprenant : 2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points - la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ; -la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ; - l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ; - les outils de planification, de suivi et de reporting. 2.2. Moyens humains et techniques - 20 points -adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ; -expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ; -moyens matériels et logiciels affectés à la mission. Délai d'exécution La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché. à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission) Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat Prix 2.1.4 Informations générales: Au lieu de Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1-Prix des prestations:40% Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution. 2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) :60% comprenant : 2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points - la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération ; -la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic ; - l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée ; - les outils de planification, de suivi et de reporting. 2.2. Moyens humains et techniques - 20 points -adéquation des profils proposés au regard des missions confiées ; -expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic ; -moyens matériels et logiciels affectés à la mission. Délai d'exécution La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché. à titre prévisionnel, la durée d'exécution du marché est estimée jusqu'au 31 décembre 2030 (durée ferme prévisionnelle de 37 mois de mission), lire Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:1-Prix des prestations: 40%: le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Ce prix couvre l'ensemble des prestations nécessaires à l'exécution de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination Interchantiers (Opc-Ic), telles que définies dans les pièces du marché, jusqu'à leur complet achèvement, y compris toutes les sujétions, prestations accessoires et moyens nécessaires à leur parfaite exécution. Le candidat remet, dans son offre à l'acte d'engagement, un forfait global et définitif correspondant à l'ensemble des prestations objet du marché. 2-Valeur technique évaluée sur la base d'un mémoire technique personnalisé (10 pages maximum recto/verso) comprenant :2-1. Qualité de la méthodologie proposée: 40 points appréciée notamment au regard de la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération, la pertinence de la méthodologie proposée pour les missions d'Opc-Ic, l'organisation et la disponibilité de l'équipe dédiée, les outils de planification, de suivi et de reporting… 2.2. Moyens humains et techniques - 20 points : ils seront appréciés notamment au regard de l'adéquation des profils proposés au regard des missions confiées, de l'expérience des intervenants sur des opérations similaires d'Opc-Ic, des moyens matériels et logiciels affectés à la mission… Délai d'exécution: La durée du marché s'étend de la date de notification (date prévisionnelle au 1er décembre 2026) jusqu'au 1er juillet 2030, c'est-à-dire à l'achèvement de la mission d'Opc Interchantiers, correspondant à la réception de l'ensemble des travaux relevant des différentes maîtrises d'ouvrage concernées, ainsi qu'à l'accomplissement des prestations associées prévues au marché MAIRIE ARRAS Missions d'ordonnancement coordination -Pilotage inter-chantiers (OPC-IC) sur l'opération de réhabilitation Saint Vaast (création d'un complexe hôtelier, restauration d'un musée et d'une médiathèque) open L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Aucune clause de garantie financière prévue. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur S-PF-1856378 FRK24 C736ADEC-C1C7-43AF-C5528E20130254EE 01 2026S0029 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1856378 159/2026 official C736AE15-FA6B-A057-94F55CFDDC57BCC1 none c4a20876-c199-4b8d-aa6e-7bd6ecc56189 C736AD9C-F850-5CF4-5F07720446C9AA3A 71541000 slc-stand-to-spec required 37f9fb6f-ae89-4ba8-928b-a7d5c5b4e2bd-01 [email eliminat] price ORG-0003 10:10:20+02:00 ORG-0004 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1856378 ORG-0005 cn-standard ORG-0001 6 Place Guy Mollet ORG-0002 gen-pub AW Solutions EUR 16 [email eliminat] http://marches-publics.info 59014 2026-12-01+01:00 https://www.arras.fr C736AE2D-D33D-0157-B5AA66A9FB332623 38170 epo-notice no-eu-funds quality 32014L0024 per-exa 2026-08-18+02:00 ••• ••• 43, rue Jacquemars Giélée 03 ••• ••• 00 slc-abil-ref-services true 60 03 ••• ••• 47 [email eliminat] non-restricted-document no Maire slc-abil-staff-yrly-avg-mp Lille eforms-sdk-1.12 not-allowed LOT-[telefon eliminat]+02:00 ••• ••• 85-cf39-46ad-8a10-1dcc29ac581a [telefon eliminat] FRE11 FRE12 03 ••• ••• 31 epo-procurement-document slc-stand-ins PROCEDURE 62000 not-requ false 1856378 services 2026-08-19+02:00 71521[telefon eliminat]+01:00 slc-abil-facil-tools [telefon eliminat] slc-stand-other performance FRA la 230000 LETURQUE Frédéric 2.3 Arras 40 12:00:00+02:00 Seyssinet-Pariset ted-esen