Italia – Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice – Eliminazione scarichi indepurati di Casalmaggiore (Collettore Casalmaggiore) - CUP D41B21001250005

Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Impresa Duci S.r.l. (mandataria) - Sinergie S.r.l. (mandante) - TEC.AM S.r.l. (mandante) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo Contratto d’appalto n. 26OFO00031 - Eliminazione scarichi indepurati di Casalmaggiore - Lotto 2 (collettore Casalmaggiore) - CIG B986C5F2A5 - CUP D41B21001250005 Termine di 30 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Brescia Padania Acque S.p.A. L’appalto ha ad oggetto la realizzazione, con l’utilizzo di metodi di modellazione e gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), di un nuovo collettore fognario di tipo misto a servizio dell’agglomerato di Casalmaggiore (CR) finalizzato al collettamento delle acque reflue derivanti dalla porzione nord-occidentale dell’agglomerato fino all’impianto di depurazione esistente. Oltre alla realizzazione della nuova condotta, della lunghezza di circa 4.400 ml, è prevista la realizzazione di due vasche di laminazione a presidio dei corpi idrici, con relativi impianti elettromeccanici e opere di completamento I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti entro il termine di 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come indicati dall'Appaltatore in sede di offerta. Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente definito, sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto di cui al Progetto Esecutivo Eliminazione scarichi indepurati di Casalmaggiore (Collettore Casalmaggiore) - CUP D41B21001250005 Non è prevista alcuna opzione. Si precisa che l'eventuale applicazione del quinto d'obbligo è da intendersi quale vincolo da imporre all'Appaltatore in caso di sopravvenuta necessità di varianti in corso d’opera non previste al momento di gara ex art. 120, c. 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023 09:17:00+02:00 01 selec-w 10624345.66 Cremona none Via del Macello, 14 ORG-0003 ORG-0001 ORG-0002 Casalmaggiore (CR) EUR [telefon eliminat] Via dei Prati, 5 ID507 CON-0001 [email eliminat] water ITC4A 45240000 no-eu-funds quality 7978226.35 0 1 32014L[telefon eliminat] can-standard true 2026-06-30+02:00 ••• ••• 29+02:00 works [email eliminat] TEN-0001 eforms-sdk-1.12 2b95a7d6-dea3-473d-b561-125b46fa4f92 RES-0001 LOT-0001 ITC47 ITC46 t-verif-inad 25121 Vilminore di Scalve (BG) frazione Vilmaggiore d1803d1c-921f-4d0a-b9b6-7e4db3b38caa 827980-2025 2026-10-01+02:00 TPA-00 ••• ••• 26 903fb2e3-7f1b-4d26-b579-a8490e995f50 30 [telefon eliminat] [telefon eliminat] https://padania-acque.portaletrasparenza.net/ yes false Via Carlo Zima, 3 https://padania-acque.acquistitelematici.it/tender/507 010d9ed9-cee8-5c7f-9691-40c3b1d5452c 26100 02 ••• ••• 65 Brescia 2026-09-30+02:00 tenders [email eliminat] ITA 2.3 98156760179 [telefon eliminat] open [telefon eliminat]