Ungaria – Lucrări de construcţii de clădiri – Önkormányzati lakások komplex felújítása / 2026.

Az M/2.1. alkalmassági előírásra megjelölt szakember épület felújításában szerzett többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban, legkedvezőbb 60 hónap) A Kbt. szerint. M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (7) bekezdés második fordulata alapján ajánlatában benyújtani azon szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket (amelyeket) teljesítésbe be kíván vonni; a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek képzettségét és szakmai tapasztalatukat, továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazza. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát /önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettséget igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a vonatkozó felelős műszaki vezetői (M/2.1., M/2.2., M/2.3.) / tervezői (M/2.4.) névjegyzékben és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább M/2.1. 1 fő okleveles építészmérnökkel vagy okleveles építőmérnökkel, aki egyúttal legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel, vagy legalább 1 fő építészmérnökkel vagy építőmérnökkel, aki egyúttal legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel bír (MV-É); M/2.2. 1 fő okleveles gépészmérnökkel (épületgépészeti szakirány), aki egyúttal legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel, vagy legalább 1 fő okleveles létesítmény mérnökkel (épületgépészeti szakirány), gépészmérnökkel (épületgépész szakirány) vagy energetikai mérnökkel (épületenergetika szakirány), aki egyúttal legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel bír (MV-ÉG); M/2.3. 1 fő okleveles villamosmérnökkel, aki egyúttal legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel, vagy legalább 1 fő okleveles biztonságtechnikai mérnökkel, okleveles mechatronikai mérnökkel, villamosmérnökkel, biztonságtechnikai mérnökkel vagy mechatronikai mérnökkel, aki egyúttal legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel bír (MV-ÉV); M/2.4. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti „É” (Építészeti tervezési terület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel bír. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-É (M/2.1.), MV-ÉG (M/2.2.) és MV-ÉV (M/2.3.) felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került az adott szakterület szerinti felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll. A szakemberek közötti átfedés megengedett. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). Az M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, kivéve, ha mindegyik szakterületre ugyanazt a a szakembert mutatják be, mert ebben az esetben elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egyik felel meg. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a Közbeszerzési Hatóság által vezetett minősített ajánlattevők jegyzékében „bronz” és „ezüst” fokozatú minősítéséhez képest szigorúbban határozta meg tárgyát és mértékét tekintve. 1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik. 2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. 3. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó. 4. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (4)-(6) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. 5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. 6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://ujvilag.gov.hu/ekr. 8. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi: https://ujvilag.gov.hu/ekr. Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 9. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET). 12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza. 14. Az értékelési szempontok értékelési módszere: ár szempont(ok) fordított arányosítás, minőségi szempont egyenes arányosítás, arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint), pontkiosztás. Adható pontszám: 0-10 pont. Az értékelés részletes módszerét a közbeszerzési dokumentumok I. fejezete tartalmazza. 15. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott felelős műszaki vezetői / tervezői munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői / tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. 16. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéssel egyidejűleg be kell mutatnia felelősségbiztosítási kötvényét a díjrendezettséget igazoló, biztosító által kiadott fedezetigazolással együtt. A kötvény és a fedezetigazolás hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell 17. Az ajánlattevőként szerződő félnek az egyedi megállapodás aláírásával egyidejűleg be kell nyújtania a kivitelezésre vonatkozó műszaki és pénzügyi ütemtervét, amennyiben részszámlázásra kerül sor. 18. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan, hulladéktípusok szerint elkülönítetten összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre, az újrahasznosítható hulladékok esetében hulladékhasznosító üzembe elszállítani. A nyertes ajánlattevőnek vagy az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozónak a szerződéskötésig rendelkezni kell a következő szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel: 17 EWC (ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK, BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) főcsoport alá tartozó összes alcsoportba sorolt hulladék szállítására és gyűjtésére. Az engedély megszerzésének szerződéskötésig történő elmaradása vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell. 19. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma fejezet 1. rész] szereplő, MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember; legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma fejezet 2. rész] szereplő, MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember; legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet VI. Szakma fejezet 2. rész] szereplő, MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mert a szerződés szerinti szolgáltatásokat a kerület teljes területén és Magyarország más területein, folyamatos rendelkezésre állással kell ellátni, ahol a karbantartási, felújítási, bővítési, hiba- és veszélyelhárítási, valamint energiakorszerűsítési munkák koordinálását, a szükséges gépek és szakemberek ütemezését a nyertes ajánlattevőnek kell végeznie, a folyamatosan változó és előre nem tervezhető ingatlan-állapotoknak megfelelően. Továbbá az esetleges vidéki telephelyen olyan alacsony mértékű munkavégzés lehetséges, melynél az önálló részajánlattétel biztosítása gazdaságilag előnytelen lenne az Ajánlatkérő számára. Az egyes feladatok előre csak részben tervezhetőek, így a részajánlattétel köre és mennyisége nem határozható meg. Ajánlatkérő NUTS kódot nem tud megadni, mivel országszintű NUTS kód nem választható ki, és bárhol az országban felmerülhetnek megrendelendő feladatok. Ajánlati ár (nettó HUF, rezsióradíj nettó 20 M Ft-ot el nem érő beruházási érték esetén, legkedvezőtlenebb nettó 10 000 HUF) A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §- ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833 /2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített módon. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak. Ajánlatkérő az egyes kivitelezési munkákra egyedi megállapodást készít. A Kbt. 135. § (7) bekezdése tekintetében az egyedi megállapodásokban szereplő teljesítési (kivitelezési) határidőt tekinti irányadónak. Ajánlatkérő a szerződésben a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért, valamint teljesítési- és jótállási biztosítékot köt ki. Folyt. BT-761, BT-76, III.4.6) pontban. Kivitelezési keretszerződés keretében Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek karbantartási, felújítási, bővítési, hiba- és veszélyelhárítási, valamint energiakorszerűsítési munkák elvégzése nettó 275 000 000 Ft / 12 hónap keretösszegben. A keretszerződés meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időtartamával arányosan az alapidőszakra biztosított keretösszeg is megemelkedik. Az alapidőszak és a meghosszabbított időszak szerinti keretösszeg 70%-ára vállal Ajánlatkérő lehívás kötelezettséget, Ajánlatkérő a keretösszegtől -30% és +10% mértékű mennyiségi eltérést jogosult egyoldalúan érvényesíteni a szerződés időbeli hatálya alatt. Az ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi valamennyi szakipari építőipari munka elvégzése, így különösen, de nem kizárólagosan: építőmesteri munkák és járulékos munkái (szerkezetépítés, kőműves, szárazépítés, asztalos, burkolás, lakatos, festés-mázolás stb.); épületgépészet, fűtésszerelés és járulékos munkái (gázterv készítés, MEO és kéményseprő szakvélemény stb.); nyílászárók cseréje és járulékos munkái; villanyszerelés és járulékos munkái, valamint érintésvédelmi mérés, - eseti jelleggel - az egyes beruházási munkákra készülő tervek esetleges átdolgozása, engedélyeztetése, és az elkészült munkák használatba vételi engedélyének megszerzésében való közreműködés is. A teljesítés várható menyisége szempontjából releváns adatok (megelőző időszak mennyiségei): - 2024. év: 6 db lakás, összesen 376 m2; - 2025. év: 6 db lakás, összesen 366 m2; - 2026. év: 13 db lakás, összesen 697 m2. Ajánlatkérő megelőző időszak mennyiségeivel tervez a jelen közbeszerzési eljárás esetében is, tehát évente átlagosan 8 db és összesen 479 m2 lakással. A XIII. kerületen kívüli ingatlanok aktuális listáját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A teljesítésbe bevont ingatlanok listája tájékoztató jellegű. A keretszerződésből történő megrendelés egyedi megállapodások formájában történik, amelyek esetében Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít a keretszerződésben meghatározottak szerint. A megrendelés során a megajánlott rezsióradíjak és a megrendelés időpontjában hatályos TERC költségvetés-készítő program anyagáraival kell a konkrét feladatra vonatkozó árazott költségvetést összeállítania kivitelezőnek; ennek keretében a TERC szerinti normaidők nem változtathatóak. A megrendelő anyagkijelölési jogot gyakorolhat, ha a megrendelés árazott költségvetésében szereplő anyagárat vagy anyagminőséget nem fogadja el, illetve ha olyan speciális anyag szükséges a kivételezés során, amely a TERC program adatbázisában nem szerepel; az anyagkijelölés joga magában foglalja a konkrét termék megjelölését és annak reális piaci ára alapján elszámolható maximális értékének meghatározását. Ha a megrendelő él az anyagkijelölési jogával, a kivitelező jogosult a megrendelő által kiválasztott anyag ellenértékének max. 5 %-a mértékéig „anyagkezelési költséget” felszámítani, amely tartalmazza a beszerzés, rakodás és szállítás költségeit is. Ajánlatkérő az egyedi megrendelésében jogosult a kivitelezési feladatot tervezéssel együtt is megrendelni, amely Ajánlatkérő a CPV-kódok között is megjelölt (71200000-0). A megrendelés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező keretszerződés-tervezet foglalja magában. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás nem hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Amennyiben Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítja, a meghosszabbítás időtartamával arányosan az alapidőszakra biztosított keretösszeg is megemelkedik. Amennyiben a keretösszeg az alap- vagy meghosszabbított időszak lejártát megelőzően kimerítésre kerül, a keretszerződés megszűnik. Ajánlatkérő a meghosszabbítás időszakára meghatározott keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. A szerződés meghosszabbításával együttjáró keretösszeg-emelés mennyiségi eltérésnek minősül, nem opciónak, mivel a meghosszabbítással a keretösszeg (amely a jelen közbeszerzés mennyisége) időarányosan megemelkedik. alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Teljes körű jótállás időtartama az elvégzett munkákra és a beépített anyagokra (hónapban, legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) A Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint. M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (épület és/vagy épületrész felújítása) építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (az építési beruházás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesítés mennyiségét (kivitelezés tárgyát képező épület vagy épületrész száma, a felújított épület vagy épületrész alapterülete m2-ben), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy email címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (épület és/vagy épületrész felújítása) legalább 6 db épületre vagy épületrészre és egyúttal mindösszesen legalább 350 m2 alapterületű épület és/vagy épületrész felújítására vonatkozó, teljesített (teljes körűen megvalósult) építési beruházással. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt; Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor közös ajánlattevők esetén a saját teljesítést veszi figyelembe. A jelen előírásnak generálkivitelező is megfelelhet azzal, hogy ha ugyanazt a referenciát a generálkivitelezést végző ajánlattevő adott feladatra igénybe vett közreműködője (alvállalkozója) teljesítette ténylegesen, aki egyúttal szintén ajánlatot tett a jelen eljárásban és ezen referenciát mutatta be a jelen előírásnak való megfelelés érdekében, úgy a generálkivitelezést végző ajánlattevő esetében ezt a referenciát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe az alkalmasság megítélése során. A jelen előírásnak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő a referenciában bármilyen építési munkanemet elfogad, amely a felújítási munkálatot jelentette. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb öt, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített építési beruházás (ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, az Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerint releváns, teljesített szolgáltatások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a Közbeszerzési Hatóság által vezetett minősített ajánlattevők jegyzékében „bronz” és „ezüst” fokozatú minősítéséhez képest szigorúbban határozta meg tárgyát és mértékét tekintve. Ajánlati ár (nettó HUF, tervezési óradíj) Önkormányzati lakások komplex felújítása / 2026. Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bek. szerinti mértékben egyedi megállapodásonként biztosít. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerint a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet biztosít. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján megkötött egyedi megállapodásokban a részszámlázást a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-al összhangban biztosítja. Ajánlatkérő a kivitelezői díjat a (rész)teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag fizeti meg a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) és (6) bek.-ben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában és 32/A. §-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek.-ben foglaltak szerint 30 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérői késedelem esetén a Ptk. 6:155. § alapján jár el Ajánlatkérő. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság XIII. Kerületi Közszolgáltató Nonprofit Zrt. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdaságiszereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. SZ/2. Ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő (alkalmasságot igazoló) a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásokban való szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát. Alkalmatlan a természetes személy és egyéni vállalkozó ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett tervezői névjegyzékben, a nem természetes személy vagy egyéni vállalkozó ajánlattevő pedig akkor, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett tervezői cégnyilvántartásban, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem rendelkeznek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). Az SZ/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő elvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. Ajánlatkérő a jelen alkalmassági előírás tekintetében hivatkozik a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 25. §-ában foglaltakra, miszerint kamarai tag kizárólag természetes személy lehet. Ajánlatkérő továbbá hivatkozik arra, hogy a munkavállaló a Kbt. 3. § 10. pontja értelmében nem minősül gazdasági szereplőnek. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra. Ajánlati biztosíték átutalása esetén a feltüntetendő közlemény "Önkormányzati lakások komplex felújítása / 2026.". Ha nem átutalással bocsátja az ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosítékot, úgy a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése szerinti formátumban kell az iratot benyújtani. Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784[telefon eliminat]. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott valamely módon. Az ajánlati biztosíték összege: 800 000 HUF. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §- ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833 /2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlati ár (nettó HUF, rezsióradíj nettó 20 M Ft-ot elérő vagy meghaladó beruházási érték esetén, legkedvezőtlenebb nettó 10 000 HUF) A Kbt. 148. § szerint. A TERC költségvetéskészítő mindenkor hatályos anyagáraiból biztosított kedvezmény mértéke (%, legkedvezőtlenebb 100%, legkedvezőbb 90%) Kivitelezési keretszerződés keretében Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek karbantartási, felújítási, bővítési, hiba- és veszélyelhárítási, valamint energiakorszerűsítési munkák elvégzése nettó 275 000 000 Ft / 12 hónap keretösszegben. SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től. BT-70, OPT-060, III.4.7) pont folyt.: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja az 50 000 000 Ft/káresemény, a 100 000 000 Ft/év (összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás) mértéket. Késedelmi kötbér: Amennyiben a kivitelező olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a keretszerződésben és az egyedi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőn belül, úgy megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Az egyedi árajánlat elkészítéséhez és az egyedi megállapodás aláírásához kapcsolódó, továbbá hibavizsgálat, illetve az állásfoglalás megküldésére rendelkezésre álló határidők elmulasztása esetén a késedelmi kötbér 10 000,- Ft/nap, de maximum a 10 napos késedelemre vonatkozó kötbérösszeg alkalmanként. Minden egyéb esetben a késedelmi kötbér mértéke az egyedi megállapodás nettó értékének 1%-a/nap, de – alkalmanként – legalább 10 000 Ft. A késedelmi kötbér maximuma az egyedi megállapodás – fel nem használt tartalékkeret értéke nélkül számított – nettó értékének 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a kivitelező olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít a Szerződésben, illetve az egyedi megállapodásban vállalt bármely kötelezettsége esetén, úgy megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben a hibás teljesítés kapcsán kellékszavatossági igényt nem érvényesít. A hibás teljesítési kötbér mértéke az adott egyedi megállapodás – hibás teljesítéssel érintett része – nettó értékének 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben megrendelő olyan okból, amelyért kivitelező felelős, felmondja a keretszerződést, kivitelező meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a keretszerződés meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses keretösszeg fennmaradó részének, de minimum 90 000 000,-Ft-nak a 20%-a. Az egyedi megállapodás teljesítésének elmaradása esetén, valamint, ha az egyedi megállapodás teljesítése során jogszerűen kirótt késedelmi kötbér mértéke eléri a maximális összeget, akkor a kötbér mértéke az egyedi megállapodás tartalékkeret nélküli nettó értékének 30 %-a. Jótállás: A műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a beépített anyagokra is kiterjedően legalább 24 hónap (legkedvezőbb 36 hónap, az ajánlattevő ajánlata szerint) teljes körű jótállást kell vállalni. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi ideje a legutolsóként teljesített megrendelés sikeres műszaki átadás-átvételig tart. A biztosíték mértéke a 12 hónapos időszakára vonatkozó keretösszeg ÁFA nélkül számított értékének 5%-a. A – tartalékkeret nélkül számított – nettó 5 millió Ft-ot meghaladó értékű egyedi megállapodás teljesítését (műszaki átadás-átvételét) követő 5 munkanapon belül kell az egyedi megállapodás hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi ideje a jótállás időtartamát követő 30. nap (okirati formában nyújtott biztosíték esetén). A biztosíték mértéke az egyedi megállapodás alapján tényleges megvalósított egyedi munkák nettó értékének 5%-a. Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a keretszerződés időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítani. Ajánlatkérő a meghosszabbítást egyoldalú döntésén kívül külön egyéb feltételhez nem köti, mivel a módosítás előre meghatározott feltételeit kiközölte, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja ehhez képest további indoklást vagy bármely további feltételt nem ír elő a számára. Budapest, XIII. kerület közigazgatási területe és egyéb ingatlanok a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. EKRSZ_40664534_2 45210000 04 exg-mis-sanction poi-exa none Riadó u. 5 required exg-mis-distortion exg-sitn-other price gen-pub 12 exg-sitn-as-susp 15 16 2026-11-16+02:00 slc-suit-reg-prof [telefon eliminat] quality Budapest 32014L0024 1 https://kozbeszerzes.hu 5 605000000.00 exg-crim-fraud non-restricted-document 22 works https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR[telefon eliminat] [email eliminat] EKRSZ_40664534 pollu-prev eforms-sdk-1.13 exg-sitn-insolvency [telefon eliminat] slc-abil-staff-tech-work slc-abil-ref-work DOC-01 10:00:00+02:00 11:00:00+02:00 38 1131 2026-09-28+02:00 la 2.3 f54b40c6-b4bd-4260-942a-dcce2e265504 ted-esen open [telefon eliminat] EKR[telefon eliminat]/1 exg-crim-part Dr. Előházi Zsófia 15:17:29+02:00 1139 ORG-0003 [telefon eliminat] ORG-0004 [telefon eliminat] cn-standard anyw-cou ORG-0001 ORG-0002 https://www.budapest13.hu/ 45211300 exg-crim-traffick Riadó utca 5. exg-sitn-bankr exg-crim-terror epo-notice no-eu-funds exg-pmt-bre-tax eu 1026 exg-natl 45300000 true [email eliminat] 60 no Béke Utca 65. not-allowed 15735760241 [telefon eliminat] exg-mis-misrepresent LOT-0001 exg-sitn-liq-admin 15:25:48+02:00 HUF https://kozszolgaltato.bp13.hu/ n-inc HUN 191/2026 45400000 serv-prov [email eliminat] 71200000 false exg-pmt-bre-ssc exg-sitn-cred-arran exg-crim-laund t-requ performance EKR[telefon eliminat]+02:00 Béke Tér 1. exg-crim-corrpt 2026-10-02+02:00 HU110 105f68c9-604f-42ac-8271-d48822844087