Franţa – Lucrări de construcţii de monumente istorice sau memoriale – Marché de Travaux pour la restauration des fortifications - Citadelle Miollis Ajaccio

Les modifications ont principalement pour objet : - Modifications CCTP et DPGF LOT 02 - Ouverture aux variantes LOT 02 dans les conditions du RC - Remise des Fiches techniques LOT 02 - Modification des critères de la valeur technique LOT 02 - Report de le Date limite de réception des offres des LOT 01 et 02 - Allongement du calendrier pour solliciter la visite obligatoire Outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature Le Lot 01 comporte des prestations supplémentaires obligatoires. Les variantes sont interdites. Le projet est financé à hauteur de 80% par l'Etat au titre du PTIC. Le marché concerne la réalisation des travaux pour la restauration des fortifications de la Citadelle Miollis d'Ajaccio. Le marché est alloti : Lot 02 - Ferronneries, serrureries, menuiseries Effectifs moyens annuels du candidat pour la ou les dernières années Le prix sera apprécié au regard au regard du montant indiqué à l'acte d'engagement dans les conditions du RC. La valeur technique sera appréciée au regard de la note méthodologique et note sur les matériaux et fiches techniques dans les conditions du RC : Compréhension du contexte et des enjeux de l'opération - 5 points Moyens dédiés à l'opération - 5 points Méthodologie d'exécution des travaux - 15 points Pertinence, durabilité et maintenabilité des matériaux et systèmes proposés - 20 points Calendrier - 15 points Le Lot 02 ne comporte pas de prestations supplémentaires obligatoires. Les variantes sont autorisées. Elles sont limitées au choix du matériau en lieu et place de l'Acier Galvanisé thermolaqué prescrit au CCTP, dans les conditions du RC. Le projet est financé à hauteur de 80% par l'Etat au titre du PTIC. Compétences minimum LOT 02: Qualibat 4492 – Ferronnerie ou ref. équivalentes ; Qualibat 4413 – Métallerie (technicité supérieure) ou ref. équivalentes ; Qualibat 3552 – Fabrication et pose de menuiseries extérieures en bois (technicité confirmée) ou ref. équivalentes ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours du ou des derniers exercices disponibles Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Attestation d’assurance spécifique au désamiantage Compétences minimum LOT 01: Qualibat 2112 - Maçonnerie et ouvrages en béton armé (technicité confirmée) ou ref. équivalentes ; Qualibat 2194 - Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques ou ref. équivalentes ; Qualibat 2412 - Construction métallique de bâtiment (technicité confirmée) ou ref. équivalentes ; Pas d'option. Liste des principales prestations exécutées au cours de la ou les dernières années Tribunal judiciaire de Marseille Garantie à première demande en remplacement de la retenue de garantie de 5% prévue au CCAP. Garantie à première demande garantissant le versement de l'avance forfaitaire de 10% dans les conditions du CCAP. Ferronneries, serrureries, menuiseries Marché de Travaux pour la restauration des fortifications - Citadelle Miollis Ajaccio La valeur technique sera appréciée au regard de la note méthodologique dans les conditions du RC : Compréhension du contexte et des enjeux de l’opération – 5 points Moyens dédiés à l’opération – 15 points Méthodologie d’exécution des travaux – 25 points Calendrier – 15 points Echafaudage, Maçonneries, Pierre de taille, Structures métalliques Travaux pour la restauration des fortifications - Citadelle Miollis Ajaccio LOT 01 - Echafaudage, Maçonneries, Pierre de taille, Structures métalliques LOT 02 - Ferronneries, serrureries, menuiseries le référé précontractuel pouvant être exercé avant la signature du contrat ; le référé contractuel pouvant être exercé jusqu'au trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat. Visite obligatoire : Le site n'étant pas libre d'accès, une visite de site préalable au rendu d'une offre est obligatoire. La demande de visite devra intervenir entre le 7 septembre et le 13 octobre 2026 (pour tenir compte du report de la DLRO), dans les conditions du RC: L’entreprise devra prendre contact avec Mme Diane LAMBRUSCHINI Directrice de projet, 06 ••• ••• 43 [email eliminat] SPL AMETARRA Le marché concerne la réalisation des travaux pour la restauration des fortifications de la Citadelle Miollis d'Ajaccio. Le marché est alloti : Lot 01 - Echafaudages, maçonneries, pierre de taille, structures métalliques 26CIT[telefon eliminat] [email eliminat] FRL04 allowed https://www.justice.fr/annuaire/tribunal-judiciaire-marseille 44316500 none 17130111200776 required M. FOLACCI Jean-Joseph - Directeur Général price 10:28:44+02:00 cn-standard MARSEILLE CEDEX 06 ORG-[telefon eliminat]+02:00 ORG-[telefon eliminat]+02:00 45212314 44316510 epo-notice 6 rue Joseph Autran no-eu-funds quality 120 [email eliminat] 32014L0024 per-exa 1 2 Citadelle Miollis 04 ••• ••• 01 boulevard Danièle Casanova slc-stand-to-gen true 2026-10-07+02:00 60 https://marchesonline.achatpublic.com non-restricted-document slc-abil-staff-qual no 23 FRM01 works slc-abil-staff-yrly-avg-mp Citadelle Miollis Bd Danièle Casanova eforms-sdk-1.13 45000000 body-pl-la not-allowed 1 bd Danièle Casanova LOT-0001 slc-abil-ref-work LOT-0003 953deaf7-d3fd-4a6a-b486-d64762ef059c-01 hc-am [telefon eliminat] epo-procurement-document Ajaccio slc-stand-ins 194/2026 45262512 20000 a90ea5d5-4c09-4814-b443-2c4c4a417441 false 14:00:00+02:00 slc-abil-facil-tools cor-buy performance FRA 2.3 https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4049654 04 ••• ••• 21 Bd Danièle Casanova 81241048800017 e8f2580e-808d-42f3-abf7-46f75d87c29a 40 12:00:00+02:00 open