Elveţia – Lucrări de terasament – N01.06 MP-160030 - Jct Gland réaménagement - Travaux de génie civil JCT Gland yc PS (ID 12062)

N01.06 MP-160030 - Jct Gland réaménagement - Travaux de génie civil JCT Gland yc PS (ID 12062) Sonstige Anforderungen Ausschluss Angebote der Firma Sensor Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf oder Angebote, an welchen sich die Sensor Elektronic GmbH in irgendeiner Weise beteiligt, sei es in Bietergemeinschaft, sei es als Subunternehmerin oder Lieferantin, werden gestützt auf Art. 44 Abs. 1 lit. h BöB vom Beschaffungsverfahren ausgeschlossen. Angebote der Firma Marcel Gurtner Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern, CHE-169.723.675 oder Angebote, an welchen sich die Marcel Gurtner Automation in irgendeiner Weise beteiligt, sei es in Bietergemeinschaft, sei es als Subunternehmerin oder Lieferantin, werden gestützt auf Art. 44 Abs. 1 lit. h BöB vom Beschaffungsverfahren ausgeschlossen. ZK2 QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DER ARBEITEN AUF DEN ARBEITSPROZESS OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, Zentrale in Ittigen Im Büro der Mandanten Auf der Netzstrecke der betroffenen Nationalstrasse Bei der Gebietseinheit der betroffenen Nationalstrasse Bei den kantonalen Behörden Bei den betroffenen Gemeinden. Beweiselemente: Preisliste, Kostenvoranschlag Beurteilungselemente: Der für die Bewertung berücksichtigte Preis ist der Angebotsbetrag mit Rabatt, ohne Skonto und ohne Mehrwertsteuer, nach Kontrolle durch den Vertreter des Bauherrn und Korrektur von Rechenfehlern. Die Preisbewertung wird nach der folgenden Methode durchgeführt: Die maximale Punktzahl (5) erhält das revidierte Angebot mit dem niedrigsten Preis. Angebote, deren Preis höher als 30 % über dem niedrigsten Angebot liegt, werden mit 0 bewertet, dazwischen ist die Bewertung linear und berücksichtigt Hundertstel. Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert. Beweiselemente: - Technischer Rapport und Ausführungsverfahren; - Pläne der Installation der Baustelle - Organigramm; - Lebensläufe der im Organigramm aufgeführten verantwortlichen Personen; - Analyse der projektspezifischen Risiken (maximal 5 Risiken). Beurteilungselemente: Technischer Rapport und Ausführungsverfahren : - Zweckmässigkeit der Ausführungsverfahren, insbesondere: · Instandsetzungsarbeiten an der Überführung des Anschlusses Gland; · Ausführung der Binderschicht beim Kreisel Bichette; · Ausführung der Deckschicht (gesamtes Projekt). Pläne der Installation der Baustelle - Vollständigkeit der Installationen - Angemessenheit des Verfahrens zur Behandlung von Baustellenabwasser Organigramm: - Relevanz und Angemessenheit der Organisation, einschließlich der Eignung der im Organigramm benannten Personen; Analyse der projektspezifischen Risiken (maximal 5 Risiken): - Relevanz projektspezifischer Risiken; - Angemessenheit der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung der Risiken sowie Benennung der für die Maßnahmen Verantwortlichen. Für alle Beweise: - Klarheit der Dokumente ZK1 PREIS Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch Bundesverwaltungsgericht Beschreibung der Verlängerung: Die Anfangs- und Enddaten sind provisorisch. Eine Vertragsverlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern. Beweiselemente: - Referenzen der Schlüsselperson – Bauführer – in einer vergleichbaren Funktion bei einem Projekt von vergleichbarer Komplexität. Lebenslauf der Schlüsselpersonen (Diplome, Bescheinigungen, Referenzprojekte, ausgeführte Phasen, beruflicher Werdegang). Beurteilungselemente: - Grund - und Weiterbildung. - Erfahrung: Anzahl Jahre Berufserfahrung in den für das Projekt relevanten Bereichen, Eignung der Referenzprojekte im Hinblick auf den vorliegenden Auftrag, ausgeübte Funktionen bei den Referenzprojekten. Qualität der bei den Referenzprojekten erbrachten Leistungen. Simap.ch Gemäss Ziffer 5 der Vertragsurkunde ZK4 QUALITÄT / PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS <p>Vollständiges Dossier in Papierform und elektronisch auf einem USB Datenträger (zweifach) in einem verschlossenen Umschlag mit Angabe der offiziellen Projektbezeichnung und Nummer mit dem Vermerk «Nicht öffnen – Offertenunterlagen».</p><p><br></p><p>Bei Einreichung auf dem Postweg (mindestens A-Post oder PostPac Priority), ist der Poststempel oder Strichcodebeleg einer schweizerischen Poststell Beweiselemente: - Bauprogramm; - Technischer Bericht in Bezug auf das Bauprogramm; - Bauablauf. Beurteilungselemente: - Plausibilität: Übereinstimmung zwischen dem Bauprogramm und den verfügbaren Ressourcen und Mitteln; - Inhalt, Struktur und Detaillierungsgrad des Bauprogramms, insbesondere: · Instandsetzungsarbeiten an der Überführung des Anschlusses Gland; · Ausführung der Binderschicht beim Kreisel Bichette; · Ausführung der Deckschicht (gesamtes Projekt); - Eignung des Bauablaufs zur Gewährleistung einer optimalen Qualität; - Optimierung der Gesamtdauer der Bauarbeiten; - Qualität und Klarheit der Unterlagen. Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung. Der vorliegende Auftrag betrifft die Umgestaltung des Anschlusses Gland an der N01 sowie des Kreisverkehrs Bichette. Der Baubereich erstreckt sich über rund 600 m und umfasst: · Den Abschnitt der Route de Gland (RC 26 B-P) in Vich zwischen dem Kreisverkehr zur Zufahrt des Geschäftsbereichs und dem Kreisverkehr „Bichette“ (einschliesslich letzterem); · Den nördlichen Abschnitt der Avenue du Mont-Blanc (RC 31 B-P) bis zum Kreisverkehr Rue du Borgeaud in Gland (nicht inbegriffen); · Die Instandsetzung des Überführungsbauwerks am Anschluss Gland; · Die Umgestaltung der Kreuzungen und Autobahnrampen. Das Projekt wird gemeinsam vom ASTRA und der DGMR geleitet. ZK3 QUALITÄT DES ANBIETERS: ERFAHRUNG DER SCHLÜSSELPERSONEN CHE 01 nyk 9023 200/2026 45233125 [email eliminat] 45233128 https://www.simap.ch 035ad6a1-fdc2-47ab-bf83-77be806d716e none 2028-01-17+01:00 required 45220000 Route de la Gare 93 02:25:52+02:00 exg-sitn-other price St. Gallen ORG-0003 CH055 body-pl-cga cn-standard anyw-cou 45233130 ORG-0001 [telefon eliminat] ORG-0002 gen-pub Postfach [telefon eliminat] [telefon eliminat] BVGER 45112500 1470 epo-notice Holzikofenweg 36 no-eu-funds quality 32014L0024 1 per-exa 365 restricted-document 3[telefon eliminat]+02:00 true CH022 CH021 Bern slc-abil-staff-qual works slc-suit-reg-trade e6b73a8d-a416-4711-a329-a3cf6009abb2 eforms-sdk-1.14 not-allowed [telefon eliminat] LOT-0000 https://www.bvger.ch [email eliminat] c435e0a9-ad8e-4b12-a612-c53d3d1ada94 45221119 2026-12-03+01:00 tdf-non-av https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJlNmI3M2E4ZC1hNDE2LTQ3MTEtYTMyOS1hM2NmNjAwOWFiYjIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 30 false 2030-12-31+01:00 ••• ••• 14+02:00 [email eliminat] Estavayer-le-Lac slc-stand-other performance FRA DEU 23:59:00+01:00 2.3 not-known ITA 40 CH001 ted-esen open 45233220 | N01.06 MP-160030 - Jct Gland réaménagement - Travaux de génie civil JCT Gland yc PS (ID 12062) Le présent marché concerne le réaménagement de la jonction de Gland, au niveau de la N01, ainsi que du giratoire de la Bichette. Le périmètre des travaux s’étend sur environ 600 m et comprend : · Le tronçon de la Route de Gland (RC 26 B-P), à Vich, situé entre le giratoire donnant accès à la surface commerciale et le giratoire de la Bichette, y compris ce dernier ; · Le tronçon nord de l’Avenue du Mont-Blanc (RC 31 B-P), jusqu’au giratoire de la Rue du Borgeaud à Gland (non compris) ; · La réfection du passage supérieur de la jonction de Gland ; · Le réaménagement des carrefours et bretelles autoroutiers. Le projet est copiloté par l’OFROU et la DGMR. Autres exigences Exclusions En vertu de l’art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de l’entreprise Sensor Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf, CHE-495.668.049, ainsi que celles auxquelles Sensor Elektronic GmbH participe de quelque manière que ce soit (au sein d’une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). En vertu de l’art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de l’entreprise Marcel Gurtner Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern, CHE-169.723.675, ainsi que celles auxquelles Marcel Gurtner Automation participe de quelque manière que ce soit (au sein d’une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). C4 QUALITÉ / PLAUSIBILITÉ DE L'OFFRE Tribunal administratif fédéral C1 PRIX Eléments de preuve : - Références de la personne clé - conducteur de travaux - dans une fonction similaire pour un projet de complexité comparable - CV des personnes-clés (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) Eléments de jugement : - Formation de base et continue. - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence. Eléments de preuve : - Rapport technique et procédures d’exécution ; - Plan d'installation de chantier ; - Organigramme ; - CV des responsables nommés dans l'organigramme ; - Analyse des risques inhérents au projet (5 risques maximum). Eléments de jugement : Rapport technique : - Pertinence des procédures d'exécution notamment : · Travaux de réfection du PS de la jct de Gland · Réalisation de la couche de liaison pour giratoire Bichette · Réalisation de la couche de roulement (ensemble du projet) Plan d'installation de chantier : - Exhaustivité des installations ; - Pertinence de la procédure du traitement des eaux de chantier Organigramme : - Pertinence et adéquation de l'organisation y compris adéquation des personnes nommées dans l'organigramme. Analyse des risques (5 risques maximum) : - Pertinence des risques spécifiques à la réalisation du projet ; - Adéquation des mesures proposées pour éliminer ou réduire les risques et identification des responsables des mesures. Pour toutes les preuves : - Qualité et clarté des documents. OFROU - Filiale Estavayer-le-Lac OFROU, centrale à Ittigen Aux bureaux des mandataires Sur le tronçon de route nationale concerné Aux centres d’entretien des routes nationales concernés Auprès des services administratifs fédéraux ou cantonaux, notamment la DGMR à Lausanne Aux communes concernées. Aux installations de chantier de l’entreprise. Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac Eléments de preuve : liste de prix, devis descriptif Eléments de jugement : Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30 % ou plus à celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. C3 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE: EXPÉRIENCE DES PERSONNES CLÉS Description des reconductions : Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire. Selon paragraphe 5 du projet de contrat. Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas. Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch Eléments de preuve : - Programme des travaux ; - Rapport technique en lien avec le programme des travaux ; - Phasage des travaux. Eléments de jugement : - Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et les ressources et moyens ; - Contenu, structures et niveau de détails du programme des travaux (notamment : · Travaux de réfection du PS de la JCT de Gland · Réalisation de la couche de liaison pour giratoire Bichette · Réalisation de la couche de roulement (ensemble du projet) - Adéquation du déroulement des travaux pour garantir une qualité optimale ; - Optimisation de la durée totale des travaux - Qualité et clarté des documents. <p>Dossier complet sur support papier (2 exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».</p><p><br></p><p>En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de poste étranger officiellement re Simap.ch C2 QUALITÉ, PLAUSIBILITÉ DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION PAR RAPPORT AU DÉROULEMENT DES TRAVAUX Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. CHE 01 nyk 9023 200/2026 45233125 [email eliminat] 45233128 https://www.simap.ch 035ad6a1-fdc2-47ab-bf83-77be806d716e none 2028-01-17+01:00 required 45220000 Route de la Gare 93 02:25:52+02:00 exg-sitn-other price St. Gallen ORG-0003 CH055 body-pl-cga cn-standard anyw-cou 45233130 ORG-0001 [telefon eliminat] ORG-0002 gen-pub Postfach [telefon eliminat] [telefon eliminat] BVGER 45112500 1470 epo-notice Holzikofenweg 36 no-eu-funds quality 32014L0024 1 per-exa 365 restricted-document 3[telefon eliminat]+02:00 true CH022 CH021 Bern slc-abil-staff-qual works slc-suit-reg-trade e6b73a8d-a416-4711-a329-a3cf6009abb2 eforms-sdk-1.14 not-allowed [telefon eliminat] LOT-0000 https://www.bvger.ch [email eliminat] c435e0a9-ad8e-4b12-a612-c53d3d1ada94 45221119 2026-12-03+01:00 tdf-non-av https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJlNmI3M2E4ZC1hNDE2LTQ3MTEtYTMyOS1hM2NmNjAwOWFiYjIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 30 false 2030-12-31+01:00 ••• ••• 14+02:00 [email eliminat] Estavayer-le-Lac slc-stand-other performance FRA DEU 23:59:00+01:00 2.3 not-known ITA 40 CH001 ted-esen open 45233220