Servicii de proiectare constând în elaborarea expertizei tehnice, a temei de proiectare pentru imobilul OJ Sălaj și elaborarea studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții (DALI), în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentei solicitări, inclusiv obținerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe seama ANCOM, precum și elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestora, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat!
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul.
Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează.
De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta.
A se vedea fisierul atasat
Termenul de prestare a tuturor serviciilor: maxim 90 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți.Condiții de plată:Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, Mun. București. Plata prețului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul deschis de către acesta la Trezorerie. Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primita și acceptata de ANCOM.În situația în care factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor.În situația în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție a rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.- Nu se admite efectuarea de plăți în avans și/sau parțiale.- Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.Pentru depășirea termenului de plată, ANCOM va datora penalități de 0,15% din suma rămasă neachitată, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere.Locul de predare al rezultatelor serviciilor prestate este sediul Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ANCOM, din municipiul București, sectorul 3, str. Delea Nouă, nr.2, cod poştal 030925.Se va încheia un contract de servicii. Pentru depăşirea termenului de prestare asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din prețul contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă. În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen maxim 10 (zece) zile. A se vedea fisierul
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
i.- în copie sau original, certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial din cuprinsul căruia să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii;
ii.- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menționeze că serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 2);
iii.- în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pe parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii (conform modelului din Anexa nr. 3).
iv. Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă (conform modelului din Anexa nr. 4).
Oferta se va transmite până la data de 13.07.2020 prin una dintre următoarele modalități:
- depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00; vineri: 8:30 – 13:30);
- email la adresa:[login pentru adresa].
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziţii și Contractări ANCOM/Serviciul Investiții” .
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 14.09.2020.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 13.07.2020.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 13.07.2020 nu va fi luată în considerare.
Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata și pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice și în SEAP la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro, secțiunea Publicitate-Anunțuri.