Se încarcă…

ADV1165392 - Servicii întocmire a expertizei tehnice, temei de proiectare și a… | Licitații Admin

Rezumat rapid

Documente solicitate: oferta tehnica, oferta financiara si certificat constatator ONRC.
Tip ofertare: ofertare in plic inchis.
Criteriu atribuire: pret.

Detalii licitație

Descriere

Serviciile care fac obiectul achiziției constau în realizarea expertizei tehnice (EXP.Th.), a temei de proiectare pentru imobilul OJ Ialomița și a documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții (DALI), conform prevederilor legale în vigoare și prezentei solicitări, inclusiv obținerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe seama ANCOM, precum și elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestora, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.

Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul. Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează. De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta.
Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.

Condiții contract

Se va încheia un contract de servicii. Pentru depăşirea termenului de prestare asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din prețul contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă.
Garanția de buna execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, dacă ANCOM nu a ridicat pretenții asupra ei.
Garanția de bună execuție se constituie prin:
- instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau alt stat sau de o societate de asigurări, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 6 la prezenta Solicitare de oferte; sau
- virament bancar, în contul ANCOM nr. RO22TREZ7005005XXX000932 - deschis la Trezoreria Operativă a Mun. Bucureşti.
De asemenea, în cazul în care valoarea garanției este mai mică de 5.000 lei, garanția de bună execuție se poate constitui și prin depunerea sumei în numerar, la casieria ANCOM.

Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.

Condiții participare

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
i.- în copie sau original, certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial din cuprinsul căruia să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii;
ii.- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menționeze că serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 3);
iii.- în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pe parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii (conform modelului din Anexa nr. 4).
iv. Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă (conform modelului din Anexa nr. 5).

Alte informații

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont de prevederile Caietului de sarcini – Anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte, astfel încât să rezulte că sunt indeplinite și asumate în totalitate cerințele din Caietul de sarcini.
Prezentarea unei oferte ce nu are legatura cu contractul supus achiziției conduce la respingerea acestei oferte.
Ofertanții vor prezenta următoarele: Propunerea tehnică, propunerea financiară și documente care dovedesc capacitatea.
Oferta se va transmite până la data de 07.09.2020 prin una dintre următoarele modalități:
- depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00; vineri: 8:30 – 13:30);
- email la adresa:[login pentru adresa].
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziţii și Contractări ANCOM/Serviciul Investiții” .
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 09.11.2020.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 07.09.2020.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 07.09.2020 nu va fi luată în considerare.

Detalii financiare

6.042RON

valoare estimată · fără TVA

CriteriuVa fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul. Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează. De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta. Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.

Termene

25 aug. 2020, 16:32

Publicare anunț

SEAP

07 sept. 2020, 15:00

Depunere ofertă

Termen expirat

Documente precompletate

Autentifică-te pentru a genera rapid declarațiile și formularele necesare participării la această licitație.

Autentifică-te gratuit

Text precompletat ofertă

Catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Referitor la anunt nr. ADV1165392 - Servicii întocmire a expertizei tehnice, temei de proiectare și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea efectuării lucrărilor de reamenajare la sediul Oficiului Județean Ialomița

Buna ziua

Atașat aveți oferta noastră pentru Anunț de Publicitate numărul ADV1165392 - Servicii întocmire a expertizei tehnice, temei de proiectare și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea efectuării lucrărilor de reamenajare la sediul Oficiului Județean Ialomița
Vă rugăm să ne confirmați primirea ofertei.
Vă rugăm sa ne transmiteți rezultatul procedurii.
Mulțumim

Cu stimă,
[Numele reprezentantului]

Datele autorității

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Bucuresti, BucurestiID 4602

Profil autoritate

Strada: Delea Nouă, nr. 2, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030925, Bucuresti, 030925

Autentifică-te pentru a vedea persoana de contact și datele publicate în anunț.

Licitații ale autorității

Vezi în căutare

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor

CN1093975

Termen: 03 aug. 2026, 15:00

Servicii privind realizarea măsurătorilor cadastrale și a expertizei tehnice a imobilului identificat prin denumirea convențională OJ Dâmbovița din cadrul Direcției Regionale Muntenia

ADV1536861

Termen: 08 iul. 2026, 16:00

Servicii de acces pe o perioadă de 1 an de zile de la subscripție la actualizări pentru licența FME Server

ADV1536654

Termen: 01 iul. 2026, 16:00

Servicii întocmire a expertizei tehnice, temei de proiectare și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea efectuării lucrărilor de reamenajare la sediul Oficiului Județean Ialomița

Documente solicitate3 documente

Documente atașate1 fișier

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1165392

Datele autorității

Licitații ale autorității