Se încarcă…

ADV1169092 - Servicii constând în realizarea expertizei tehnice și a temei de proiectare… | Licitații Admin

Rezumat rapid

Documente solicitate: oferta tehnica, oferta financiara si certificat constatator ONRC.
Tip ofertare: ofertare in plic inchis.
Criteriu atribuire: pret.

Detalii licitație

Descriere

Servicii constând în elaborarea temei de proiectare și a expertizei tehnice la imobilul OJ Galați în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului caiet de sarcini, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat

Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul.
Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează.
De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta.
Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.

Condiții contract

Se va încheia un contract de servicii.
Pentru depăşirea termenului de prestare asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din prețul contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă. În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
În conformitate cu legislaţia în vigoare privind achizitiile publice, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi, prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din prețul contractului, fără TVA, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 40 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Garanția de buna execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, dacă ANCOM nu a ridicat pretenții asupra ei.

Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.

Condiții participare

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
i.- în copie sau original, certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial din cuprinsul căruia să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii;
ii.- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menționeze că serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 3);
iii.- în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pe parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii (conform modelului din Anexa nr. 4).
iv. Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă (conform modelului din Anexa nr. 5).

Alte informații

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont de prevederile Caietului de sarcini – Anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte, astfel încât să rezulte că sunt indeplinite și asumate în totalitate cerințele din Caietul de sarcini.
Prezentarea unei oferte ce nu are legatura cu contractul supus achiziției conduce la respingerea acestei oferte.
Ofertanții vor prezenta următoarele: Propunerea tehnică, propunerea financiară și documente care dovedesc capacitatea.
Oferta se va transmite până la data de 28.09.2020 prin una dintre următoarele modalități:
- depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00; vineri: 8:30 – 13:30);
- email la adresa:[login pentru adresa].

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziţii și Contractări ANCOM/Serviciul Investiții” .
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 30.11.2020.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 28.09.2020.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.09.2020 (inclusiv) nu va fi luată în considerare.

Detalii financiare

3.500RON

valoare estimată · fără TVA

CriteriuVa fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul. Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează. De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta. Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.

Termene

11 sept. 2020, 10:54

Publicare anunț

SEAP

28 sept. 2020, 23:30

Depunere ofertă

Termen expirat

Documente precompletate

Autentifică-te pentru a genera rapid declarațiile și formularele necesare participării la această licitație.

Autentifică-te gratuit

Text precompletat ofertă

Catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Referitor la anunt nr. ADV1169092 - Servicii constând în realizarea expertizei tehnice și a temei de proiectare pentru lucrările de intervenție la sediul Oficiului Județean Galați

Buna ziua

Atașat aveți oferta noastră pentru Anunț de Publicitate numărul ADV1169092 - Servicii constând în realizarea expertizei tehnice și a temei de proiectare pentru lucrările de intervenție la sediul Oficiului Județean Galați
Vă rugăm să ne confirmați primirea ofertei.
Vă rugăm sa ne transmiteți rezultatul procedurii.
Mulțumim

Cu stimă,
[Numele reprezentantului]

Datele autorității

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Bucuresti, BucurestiID 4602

Profil autoritate

Strada: Delea Nouă, nr. 2, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030925, Bucuresti, 030925

Autentifică-te pentru a vedea persoana de contact și datele publicate în anunț.

Licitații ale autorității

Vezi în căutare

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor

CN1093975

Termen: 03 aug. 2026, 15:00

Servicii privind realizarea măsurătorilor cadastrale și a expertizei tehnice a imobilului identificat prin denumirea convențională OJ Dâmbovița din cadrul Direcției Regionale Muntenia

ADV1536861

Termen: 08 iul. 2026, 16:00

Servicii de acces pe o perioadă de 1 an de zile de la subscripție la actualizări pentru licența FME Server

ADV1536654

Termen: 01 iul. 2026, 16:00

Servicii constând în realizarea expertizei tehnice și a temei de proiectare pentru lucrările de intervenție la sediul Oficiului Județean Galați

Documente solicitate3 documente

Documente atașate1 fișier

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1169092

Datele autorității

Licitații ale autorității