REALIZARE TROTUARE IN COMUNA VALEA DRAGULUI ETAPA 2 (lucrare in continuarea etapei 1), JUDETUL GIURGIU

AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Comuna Valea Dragului (Primaria Valea Dragului) Cod de identificare fiscala: 5026699; Adresa: Strada: Principală, nr. 287; Tipul juridic al cumparatorului: Autoritate locală; Localitatea: Valea Dragului; Cod NUTS: RO314 Giurgiu; Cod postal: 087240; Tara: Romania; Persoana de contact: MARIN MOTOTOLEA; Telefon: 40 ••• ••• 78; Fax: 40 ••• ••• 78; E-mail: v•••@y•••.com; Adresa internet: (URL) https://www.comunavd.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro; I.2) Achizitie comuna Contractul implica o achizitie comuna: Nu Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu I.4) Tipul autoritii contractante Autoritate regionala sau locala I.5) Activitate principala Servicii publice generale

Obiect Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu REALIZARE TROTUARE IN COMUNA VALEA DRAGULUI ETAPA 2 (lucrare in continuarea etapei 1), JUDETUL GIURGIU Numar referinta: 07 II.1.2) Cod CPV principal 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta II.1.4) Descrierea succinta Primaria Valea Dragului in calitate de autoritate contractanta urmareste ca prin atribuirea contractului de lucrari sa-si atinga obiectivele proiectului finantat din buget local, respectiv: Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea calitatii vietii populatiei în Comuna Valea Dragului Obiectivele specifice ale proiectului Conform STUDIU DE FEZABILITATE cu nr. proiect 430 / 2019 II.1.5) Valoarea totala estimate Valoarea fara TVA: 671668,37; Moneda: RON (în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) II.1.6) Informatii privind loturile Contractul este împartit în loturi: Nu Pot fi depuse oferte pentru: - Sectiunea II.2 Descriere II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare Cod CPV principal: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) Cod CPV suplimentar: - II.2.3) Locul de executare Cod NUTS: RO314 Giurgiu Locul principal de executare: Primaria Valea DraguluiPrimaria Valea Dragului II.2.4) Descrierea achizitiei publice (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Derularea contractului se va realiza de catre personalul din cadrul autoritatii contractante care va monitoriza respectarea clauzelor contractuale, a documentelor suport ale contractului si va stabili, de comun acord cu ofertantul desemnat castigator, o procedura de derulare a contractului. Tipul de contract pe care Autoritatea Contractanta îl propune este CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI in conformitate cu definitia din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv „ m) contract de achiziție publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca obiect: fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării construcției; Astfel, autoritatea contractantă atribuie contractul de achizitie publica de lucrari conform definitiei stabilite prin Legea 98/2016 la art. 3, lit m .si potrivit dispozitiilor art 69, alin i din legea 98/2016 avand in vedere: - referatul de necesitate - caietul de sarcini Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: REALIZARE TROTUARE IN COMUNA VALEA DRAGULUI ETAPA 2 (lucrare in continuarea etapei 1), JUDETUL GIURGIU d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale Plata de catre Autoritatea Contractanta pentru lucrarile executate prestate si evidentiate de documente justificative, elaborate de antreprenor si aprobate de reprezentantii Autoritatii Contractante se va realiza de catre A.C. numai in limitele resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, conform clauzelor din proiectul de contract, parte integranta a documentatiei de atribuire. Pe baza situațiilor de lucrări prezentate de Antreprenor Achizitorului, aprobate de Dirigintele de șantier desemnat de Achizitor conform prevederilor legale. Situațiile de lucrări vor fi prezentate în minimum 3 (trei) exemplare tipărite și vor cuprinde,după caz, cel puțin: Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări, cu menționarea devizelor pe obiect, completat - original Formularele F1, F2, F3, F4 și F5 (după caz), completate - original, care vor avea precizate:perioada de execuție a lucrărilor,persoana care a întocmit formularul respectiv (numele și prenumele în clar, semnătura),reprezentantul legal sau împuternicit al executantului și reprezentantul legal sau împuternicit al antreprenorului, după caz (numele și prenumele în clar, semnătura); în cazul reprezentantului împuternicit se va prezenta și împuternicirea semnată de către reprezentantul legal;dirigintele de șantier (numele și prenumele în clar, semnătura, ștampila dirigintelui de șantier),operatorul economic care asigură dirigenția de șantier (denumirea operatorului economic, numele, prenumele și funcția reprezentantului legal, în clar, semnătura reprezentantului legal),numele reprezentantului achizitorului (numele și prenumele în clar, spațiu liber pentru dată, spațiu liber pentru semnătură); în acest scop, se va solicita achizitorului numele reprezentantului său; Prețurile unitare aferente reperelor din situațiile de lucrări trebuie să fie conforme cu prețurile unitare regăsite în listele de cantități (Formularele F1, F2, F3, F4 și F5 - după caz) din cadrul Proiectului tehnic întocmit de proiectantul Antreprenorului. Formularul F5 – Fișa tehnică - original, se va prezenta pentru utilajele, echipamentele tehnologice și funcționale cu montaj care se regăsesc în Formularul F4 prezentat la decontare, dacă e cazul; Balanța cantităților decontate, pentru fiecare articol de deviz, completată - original; Procese-verbale de fază determinantă (conform Programului de control al calității lucrărilor pe faze determinante) - dacă este cazul – original sau copie; Procese-verbale pentru verificarea lucrărilor ce devin ascunse pentru toate lucrările executate - dacă este cazul - original sau copie; Documente doveditoare privind calitatea materialelor puse în operă: procese-verbale de recepție calitativă, declarații de conformitate, rapoarte de încercare, note de constatare ale organelor de control - dacă e cazul etc.) - original sau copie; Procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de reper (la prima situație de lucrări) - original; Ordinele de începere, de sistare și de reîncepere a lucrărilor, după caz - copie; Comunicarea privind începerea lucrărilor - copie; Evidența notelor de comandă suplimentară și a notelor de renunțare - original; Caietele de măsurători (atașamentele) - original, pe care trebuie să se menționeze:persoana care a realizat măsurătorile (numele și prenumele în clar, data, semnătura),șeful de șantier (numele și prenumele în clar, data, semnătura),dirigintele de șantier (numele și prenumele în clar, data, semnătura, ștampila dirigintelui de șantier);cantitățile reperelor din situațiile de lucrări trebuie să fie în concordanță cu cele din atașamentele aferente. Alte documente justificative, după caz – original sau copie, după caz. Pe baza documentațiilor prezentate, Achizitorul va efectua acceptarea/respingerea situațiilor de lucrări, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii tuturor documentațiilor prevăzute în contract sau solicitate expres, întocmind un Proces-verbal de acceptare a situației de lucrări. În cazul în care situația de lucrări va fi respinsă, ea va fi returnată Antreprenorului, iar etapele se vor relua.Nu se vor transmite situații de lucrări la mai puțin de o lună diferență între ele, cu excepția cazului în care lucrările au fost întrerupte sau numai în situații excepționale, acceptate de către achizitor. Plata lucrărilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a situațiilor de lucrări. Acceptarea situațiilor de lucrări nu afectează perioada de garanție a lucrărilor sau a echipamentelor. La decontarea lucrărilor antreprenorul va prezenta facturi separate pentru cheltuielile decontate în baza contractului de bază și separat facturi decontate în baza actelor adiționale la contractul de lucrări, dacă e cazul. În cazul în care nu se pot întocmi facturi separate pentru cheltuielile aferente actelor adiționale, cheltuielile respective vor fi indicate pe un rând separat în cadrul aceleiași facturi. II.2.5) Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – pret Denumire factor evaluare: Pretul ofertei Pondere: 90% Denumire factor evaluare: Durata de garantie Pondere: 10% II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu II.2.14) Informatii suplimentare -

Informatii juridice, economice, financiare si tehnice III.1) Conditii de participare III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale Lista si descriere succinta a conditiilor: Cerința 1: Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) NU trebuiesa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările șicompletările ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa de catre fiecare Operator economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terțăparte) un formular DUAE cu informatiile aferente situatiei lor conform art. 193, alin (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi, fara a se limita la acestea: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetulgeneral consolidat (buget local la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere alrespectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cumrezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii străini vor prezenta documente echivalente tuturor documentelor justificative mentionate la nivelul acestei sectiuni. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit acesta nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau aunei asociații profesionale care are competențe în acest sens. În situația în care ofertantul/ofertantul asociat/tert susținător/subcontractant se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 dinLegea 98/2016 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire. Nota: Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. In vedereacompletarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic,disponibil pe platforma SEAP. Cerința nr. 2: “Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) NU trebuie să seregăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completărileulterioare” Modalitatea de îndeplinire: pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toatemăsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței șial asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici, astfel că, Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) va prezenta alaturi de DUAE, Declaratia privind evitarea conflictului de interese(Formular 8). În situația în care ofertantul/ofertantul asociat/tert susținător/subcontractant se află în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legeanr. 98/2016, actualizata acesta va fi exclus de la procedura de atribuire. Notă: în sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturiaferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Datele de identificare ale persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul unității sunt: MOTOTOLEA MARIN – primar, NAE OANA MARIA – contabil, ZAMFIRESCU MIHAELA LEONTINA - SECRETAR DELEGAT Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasaca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca arecapacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv COD CAEN (principal sau secundar)autorizat, similar lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantulasociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE- subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului" mentionand nr si data certificat ONRC si cod CAEN, conform cerintelor din documentatia de atribuire Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuiriicontractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa seregaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare, puncte de lucru siactivitati autorizate. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare/echivalente care dovedesc o forma deinregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta, traduse in limba romana de un traducator autorizat. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei estesuficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realize. Nota 3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE dupa aplicareacriteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Nota 4: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentelejustificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatiicontractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. III.1.2) Situatia economica si financiara Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: - Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: - III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi executat lucrări de construcții similare, în ultimii 3 ani (calculați de la data limită de depunere a ofertelor precizată în anunțul de participare simplificat /eratele la acesta) în cadrul a mai multor contracte în valoare de cel puțin 671.668,37 lei. Prin lucrări de construcții similare se înțeleg orice tip de lucrări aferente oricăror construcții civile definite ca fiind clădirile și spațiile deschise destinate să îndeplinească o gamă foarte largă de funcțiuni cum sunt: de locuit, social-culturale, drumuri, lucrari de infrastrucutra. Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor deexperiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante, astfel: nr. și datacontractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, valoarea contractului fără TVA, data și nr. documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora,fără TVA.În cazul unei oferte comune (asociere), nivelul minim valoric asociat cerinței poate fi îndeplinit de către asociați, prin cumul,indiferent de cota de participare în asociere.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: -numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară; -tipul/categoriile de lucrari/servicii/activitati prestate/asigurate; -calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant); -ponderea si /sau activitatile/lucrarile pentru care a fost responsabil; - valoarea lucrarilor /serviciilor/activitatilor similare exprimata in lei fara TVA; -data de incepere si data de incheiere a contractului; -sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; -data si numarul documentului de receptie; -denumirea completa a beneficiarului lucrarii. Următoarele documente justificative,fara a se limita la acestea, care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluării ofertelor: pentru fiecare contract se vor prezenta documente justificativesuport (copii după părți relevante ale contractului sau recomandare sau alte certificate sau documente din care să rezulte cel puțin:cine este beneficiarul contractului, datele de identificare ale acestuia -CUI, adresă, telefon/ email-, tipul lucrărilor similare executate,perioada executare, valoarea lucrărilor similare executate în cadrul contractului, precum și faptul că lucrările executate au fost recepționate de către beneficiarul final al contractului). În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Documentele justificativevor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economiccare face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016:în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate întrecut, corespunzător susținerii acordate. La depunerea ofertei, în cazul existenței susținerii de terță parte, se va prezenta obligatoriu și angajamentul ferm al terțuluisusținător/angajamentele ferme ale terților susținători (Formular nr. 4). Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doa rde către ofertantul clasat pe locul I în clasament intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul învederea îndeplinirii obligațiilor contractuale

Procedura IV.1) Descriere IV.1.1) Tipul procedurii Procedura simplificata IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica Se va organiza o licitatie electronica: Nu IV.2) Informatii administrative IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Data si ora locala: 23.08.2021 15:00 IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 23.12.2021 Durata in luni: 4 IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data si ora locala:23.08.2021 15:00 Locul: In SEAP

Informatii complementare VI.1) Informatii privind periodicitatea Aceasta achizitie este periodica: Nu Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: - VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Da Se vor utiliza platile electronice: Nu VI.3) Informatii suplimentare - VI.4) Proceduri de contestare VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Tipul juridic al cumparatorului: Autoritate guvernamentală centrală; Localitatea: București; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: 40 ••• ••• 41; Fax: 40 ••• ••• 42; E-mail: o•••@c•••.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere - VI.4.3) Procedura de contestare Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conform prevederilor legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare - VI.5) Data expedierii prezentului anunt 03.08.2021