“Realizare retea de canalizare in localitatea Folea, comuna Voiteg, Judetul Timis

Informatii juridice, economice, financiare si tehnice III.1) Conditii de participare III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale Lista si descriere succinta a conditiilor: Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193 alin (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante/entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt: - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local pentru sediul principal, valabile la momentul prezentarii. Pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate in cadrul Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, valabila la momentul prezentarii, conform O.G. nr 3/2021. In cazul ofertanților străini, acestia vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență - valabile la momentul prezentarii; - Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice) sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență - valabil la momentul prezentarii; - Cazierul fiscal al operatorului economic- valabil la momentul prezentarii; - Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (1) si (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice precum si alte documente edificatoare- valabile la momentul prezentarii; - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență- valabile la momentul prezentarii; - alte documente edificatoare dupa caz. In cazul in care tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.2: Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) vor prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu completările si modificările ulterioare privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii/entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: PRIMAR: POP NICULAE IOAN VICEPRIMAR:OLARU IULIAN CRISTIAN SECRETAR GENERAK: BUZAS ELENA VIOLETA INSPECTOR RESURSE UMANE: CORNEA CLAUDIA CONSILIER-CONTABIL: BRATAN CORNELIA INSPECTOR: BUNADA LARISA ROXANA MARIA SECRETAR-DACTILOGRAF: ORDEANU ALEXANDRA Nota 1: Cerința 1 si 2 se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători. Acestia completează informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct. Nota 2: Documentele de calificare pentru indeplinirea cerintei trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora. Nota 3: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante/entitatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si ele trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor. Orice Operator Economic participant la procedură, indiferent dacă este Ofertant individual, membru al unei asocieri, Subcontractant sau Terț Susținător trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității sale profesionale, prin: înscrierea în registrul comerțului.Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Operatorul Economic trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea A: Capacitatea de a corespunde cerințelor în DUAE (răspuns), rubrica: "Înscrierea în registrul comerțului" III.1.2) Situatia economica si financiara Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: - Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: - III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat Utilaje, instalații și echipament tehnic Proporția de subcontractare Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anuntul de participare simplificat) lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, în valoare de minim 5,772,157.96 fără TVA sau echivalent, la nivelul a MAXIM 2 contracte. Asistenta tehnica nu este luata in considerata pentru indeplinirea cerintei Pentru scopul prezentei proceduri: 1.perioada de referință - respectiv ultimii 5 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei. 2.lucrări similare/comparabile cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire realizate în mod corespunzător înseamnă lucrări realizate de Ofertant și recepționate de beneficiarul lucrărilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrărilor nominalizat de către Ofertant în DUAE și pentru care a fost emise procese-verbale la terminarea lucrărilor sau procese- verbale de recepție finală sau procese-verbale de recepție partial/pe obiect sau certificate de bună execuție. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica "Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat ". Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel : i.utilizează câmpul "Descriere" pentru a include cel puțin următoarele informații: a.obiectul contractului cu Beneficiarul lucrărilor, b.datele de identificare ale contractului, c.caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, d.informațiile deținute de Operatorul Economic Ofertant pentru demonstrarea realizării în mod corespunzător a lucrărilor și pe care Operatorul Economic Ofertant le poate prezenta Autorității Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) și (2) din Legea 98/2016. Ofertantul trebuie sa nominalizeze în acest câmp documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale; ii.introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.; iii.precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea lucrărilor realizate așa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul lucrărilor; iv.selectează "data de început” ca fiind data la care a început realizarea lucrărilor prezentate ca fiind similare, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul lucrărilor; v.selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care lucrările prezentate ca fiind similare au fost finalizate și recepționate de către beneficiarul lucrărilor, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul lucrărilor prezentate drept experiență similară; vi.introduce în câmpul „Beneficiari”: a.denumirea beneficiarului lucrărilor prezentate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat ca fundament pentru realizarea lucrărilor în câmpul "Descriere", numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a recepționat lucrările; b.rolul Operatorului Economic Ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au realizat lucrări în cadrul contractului pentru beneficiarul lucrărilor), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere” și proporția din contract realizată de acesta în cazul în care operatorul economic Ofertant a activat ca subcontractant sau membru în asociere. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/are acces (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispozitie) la cel putin urmatoareleechipamente/instalatii/utilaje necesare pentru executia lucrarilor: Statie de preparat mixtura asfaltica sau contract de furnizare mixturi asfaltice;1 Finisor mixturi asfaltice 1 Vibrocompactor 2 Incarcator excavator (Buldoexcavator) 1 Buldozer pe senile 1 Cilindru terasamente 1 Incarcator frontal cupa 1 Greder 1 Excavator pe senile 1 Autocisterna1 Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns) rubrica "Utilaje, instalații și echipament tehnic". Pentru furnizarea informațiilor aferente, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, în câmpul "Vă rugăm să le descrieți" cel puțin: i.informații despre utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice de care dispune pentru executarea lucrărilor în cadrul Contractului în vederea îndeplinirii cerinței minime, prezentând cel puțin: a.descrierea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice; b.caracteristicile utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice; c.modalitatea de deținere; d.alte informații pe care le consideră relevante în legătură cu îndeplinirea cerinței minime. ii.informații despre documentele care urmează să fie prezentate ca probe pentru demonstrarea deținerii utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice solicitate. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a completaDUAE. Modalitatea de indeplinire: - ParteaIV“Criteriile de selecție", Secțiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala, subsectiunea “Proporția de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informațiile solicitate in: - Partea II "Informații referitoare la operatorul economic", Secțiunea A “Informații privind operatorul economic” si Secțiunea B “Informațiiprivind reprezentanții operatorului economic”. - Partea III “Motive de excludere”. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de inregistrare la Registrul Comertului, contul bancar, banca la care acesta este deschis, numele reprezentantului si functia acestuia), denumirea lucrarilor ce vor fi executate de acesta, precum si procentul din lucrarile executate de subcontractant. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul nr.5- Acordul de subcontractare care sa contina cel putin urmatoarele: -Denumire subcontractant; -Date de identificare subcontractant; -Denumirea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant; -Procentul lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant (lei fara TVA); Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in urma aplicarii criteriului de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt documentele indicate in cadrul Acordului de subcontractare din care sa rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a completaDUAE. Modalitatea de indeplinire: - ParteaIV“Criteriile de selecție", Secțiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala, subsectiunea “Proporția de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informațiile solicitate in: - Partea II "Informații referitoare la operatorul economic", Secțiunea A “Informații privind operatorul economic” si Secțiunea B “Informațiiprivind reprezentanții operatorului economic”. - Partea III “Motive de excludere”. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de inregistrare la Registrul Comertului, contul bancar, banca la care acesta este deschis, numele reprezentantului si functia acestuia), denumirea lucrarilor ce vor fi executate de acesta, precum si procentul din lucrarile executate de subcontractant. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul nr.5- Acordul de subcontractare care sa contina cel putin urmatoarele: -Denumire subcontractant; -Date de identificare subcontractant; -Denumirea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant; -Procentul lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant (lei fara TVA); Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in urma aplicarii criteriului de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt documentele indicate in cadrul Acordului de subcontractare din care sa rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate. Ofertantul va demonstra ca implementeaza in desfasurarea activitatii care face obiectul contractului, respectiv detine certificate ISO 9001 sau echivalent, valabil la momentul prezentarii. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: In vederea demonstrării îndeplinirii cerintei, Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa in DUAE - Partea IV: Criterii de selectie Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificarile specifice, acordate de organisme independente, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Cerinta implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent trebuie indeplinita exclusiv de operatorul economic care desfasoara activitatile de executie a lucrarilor din cadrul contractului. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, inclusiv ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Nota 5: Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora. Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent valabil la momentul prezentarii, in raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala/ principale ce face obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: In vederea demonstrării îndeplinirii cerintei, Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa in DUAE - Partea IV: Criterii de selectie Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, dovada indeplinirii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi, pentru fiecare asociat in parte, daca e cazul. Nota 1: Cerinta implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent trebuie indeplinita exclusiv de operatorul economic care desfasoara activitatile de executie a lucrarilor din cadrul contractului. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, inclusiv ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV "Criteriile de selectie"- Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Nota 5: Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.

Procedura IV.1) Descriere IV.1.1) Tipul procedurii Procedura simplificata IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica Se va organiza o licitatie electronica: Nu IV.2) Informatii administrative IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Data si ora locala: 12.07.2024 15:00 IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 12.11.2024 Durata in luni: 4 IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data si ora locala:12.07.2024 15:00 Locul: In SEAP

Informatii complementare VI.1) Informatii privind periodicitatea Aceasta achizitie este periodica: Nu Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: - VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Da Se vor utiliza platile electronice: Da VI.3) Informatii suplimentare 1.Lipsa oricarei descrieri solicitate sau descrierea incompleta au ca efect respingerea ofertei ca neconforma iar in Lipsa oricarei descrieri solicitate sau descrierea incompleta au ca efect respingerea ofertei ca neconforma iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. 2.Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, chiar si in urma raspunsului la solicitarile de clarificari,neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din prezentul caiet de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. 3.Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. 4.Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.In vederea departajarii ofertelor autori tatea contractanta va solicita depunerea in SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice). 5. In vederea respectarii articolului 166 din legea 99/2016 , in cazul in care in cuprinsul caietului de sarcini se regasesc definitespecificatii tehnice care indica o anumita sursa, productie, procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea se vor interpreta prin adaugarea mentiunii ”sau echivalent”. Toate referirile la diplome/atestate, legitimatii, etc, se vor citi cu mentiunea „sau echivalent”. Standardele, normativele si alte prescriptii ce trebuie respectate la prestarea serviciilor si executia lucrarilor pot fi si echivalente la nivelul Uniuni Europene. 6. Operatorii economici sunt obligati sa prezinte si acele documente relevante in elaborarea ofertei, in maniera impusa de lege, daca/unde este cazul, in urma parcurgerii Documentatiei de atribuire, astfel incat oferta depusa sa satisfaca si sa indeplineasca obiectul contractului conform normelor legale in vigoare. 7. Ofertantul are obligatia de a incarca documentele astfel cum au fost solicitate pentru fiecare Sectiune in parte, incarcarea in sectiunea nepotrivita fiind echivalenta cu lipsa documentului ,ducand la respingerea ofertei; Nota8.Pentru o prezentare unitara si corecta a documentelor din prezenta sectiune, se va tine cont de corelarea tuturor documentelor ce alcatuiesc documentatia de atribuire, raportate la cadrul legal, cand si unde este cazul. 9.De asemenea, prezentarea de documnete nesolicitate de catre Autoritatea contractanta si fara relevanta fata de obiectul contractului, conduc la respingerea ofertei. 10.Ofertantul are obligatia de a specifica exact in opis paginile la care se regasesc informatiile solicitate pentru fiecare sectiune in parte, cu defalcarea punctelor si subpunctelor solicitate, astfel incat in cazul unei potentiale contestatii de catre ofertantii care depun oferta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica, Autoritatea contractanta sa poata arata in mod clar si explicit, fara loc de interpretare motivele de admisibilitate/respingere. De asemnea. Autoritatea contractanta va respinge ca neconforma oferta in opisul careia se mentioneaza cerintele solicitate , insa nu se regasesc detaliate corespunzator in oferta. 11.Prin Notele si Observatiile formulate in legatura cu eleborarea si prezentarea ofertelor, Autoritatea contractanta are in vedere respectarea prevederilor legale in legatura cu organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie, asigurand in acest fel atat transparenta, cat si rigurozitatea si ce se impune prin insusi obiectul contractului de achizitie publica. 12.Fiecare cerinta se va corela cu informatiile din Proiectul tehnic si documentele anexe iar Oferta tehnica se va prezenta intr-o maniera unitara sub toate aspectele Documentatiei de atribuire, in conformitate cu normele legale in vigoare. 13.Reținerea cauțiunii: - autoritatea contractantă are obligația de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la C.N.S.C. de către operatorul economic care a depus contestația, în vederea și în limita acoperirii prejudiciilor create de întârzierile înregistrate în finalizarea procedurii de atribuire, în situația în care contestația depusă în cadrul procedurii de achiziție publică este respinsă în mod definitiv. - autoritatea contractantă formulează o cerere în fața instanței pentru plata despăgubirii cuvenite în termen de maximum 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii C.N.S.C. 14. Autoritatea contractanta, isi rezerva dreptul de a emite certificat cosntatator negativ, conform normelor legale in vigoare in materia achizitiilor publice, pentru operatorul economic declarat castigator in urma procedurii de achizitie publica , daca se constata in faza de executie ca nu se respecta angajementul contractual. Prin aceasta, se urmareste responsabilizarea antreprenorilor. După primirea acestor certificate negative intermediare (Documente Constatatoare periodice), antreprenorii au posibilitatea să recupereze întârzierile și să evite astfel primirea unui nou document constatator negativ la următoarea evaluare. Acest tip de Documente Constatatoare va permite Comisiilor de evaluare să cunoască în timp real situația concretă a Antreprenorilor care se prezintă la alte licitații și vor constitui baza analizei cu ocazia verificării motivelor de excludere pentru abateri grave sau repetate în derularea contractelor deja încheiate. 15.Riscul depunerii de documente nesemnate electronic sau care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei. VI.4) Proceduri de contestare VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Tipul juridic al cumparatorului: -Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere - VI.4.3) Procedura de contestare Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor actualizata VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare - VI.5) Data expedierii prezentului anunt 21.06.2024