Centru de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti in comuna Breaza, judetul Buzau

Informatii juridice, economice, financiare si tehnice III.1) Conditii de participare III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale Lista si descriere succinta a conditiilor: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167, respectiv art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016; Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE in SEAP, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,subcontractant si tert sustinator). Persoane cu functie de decizie din cadrul Primariei Comunei Breaza:Primar Adrian Druga, Viceprimar Croitoru Georgian, Secretar Carmen Ungureanu, Contabil Luiza Voinea, Consilieri locali: Ioan Badina, Maria Croitoru, Lucian Dobre, Eduard Chelaru, Ionut Cornel Stoica, Mocanu Marin Victor, Ene Georgiana Florentina, Ene Vasile, Iacov Tanase, Andronescu Emilian, Consilier achiziții: Dorinita Frusinoiu, Comisia de evaluare: Barsan Iuliana – consilier personal primar, presedinte, Bogza Viorel – consilier personal viceprimar, membru, Popescu Stefan Norocel- referent –membru, Lungu Daniela – referent, membru de rezerva.Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător / subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor. Aceasta declaratie actualizata trebuie prezentata de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei, subcontractant sau tertul sustinator, dupa caz ) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire.. Aceasta declaratie actualizata trebuie prezentata de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusive de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei, subcontractant sau tertul sustinator, dupa caz ) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire. Cerinta2 - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Op economic (lider, asociat,subcontractant, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei, subcontractant sau tertul sustinator, dupa caz ) prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: -cert de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original,document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016; - cert de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art.166 (2) din Legea nr. 98/2016. Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta. -Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC. Note: Ofertantii, ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,165, 167 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii econ.care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/ subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE completat de tertul sustinator/subcontractant prin raportare la partea sustinuta/subcontractata. Operatorii economici care depun oferta în asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/ grupului, inclusiv liderul acesteia.Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator împreuna cu anexele la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare.Doc. justificative care probeaza cele asumate în angajamentul ferm si anexa vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Doc. suport vor fi prezentate în original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. DUAE-Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici care depun oferte trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. DUAE-Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora conform Instructiunilor prezentate in anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAP nr.1017/ 2019. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul locul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia. III.1.2) Situatia economica si financiara Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: - Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: - III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat Diplome de studii și calificări profesionale Măsuri de management al mediului Proporția de subcontractare Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au executat lucrãri similare în ultimii 5 ani în valoare cumulatã de cel putin 1.597.300 lei, fãrã TVA. Se acceptã însumarea valorilor aferente lucrãrilor executate în cadrul a maxim 3 contracte: lucrãri de constructii/reabilitare/modernizare/extindere imobile/lucrari de izolare termica constructii civile.Perioada de 5 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin anuntul de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii AC va decala aceasta data. Evaluarea ofertelor se va realiza cu respectarea art. 13 alin(1), lit.b).alin. (3) din Instr. ANAP 2/2017, comisia de evaluare va lua în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condițiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcție cu funcționalitate independentă. Prin lucrări duse la bun sfârsit se întelege: •lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de PV de receptie întocmit cf prevederilor legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; •lucrari receptionate însotite de PV la terminarea lucrarilor; •lucrari receptionate însotite de PV de receptie finala. Daca un grup de op. econ. depune oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul contr încheiate într-o alta moneda, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Cf. art. 5 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017, cerinta se considera indeplinita inclusiv in situatia in care se demonstreaza finalizărea execuției în ultimii 5 ani a unei construcții similare în cadrul unui contract de lucrări de aceeași natură, rezultând astfel că op. econ. în cauză a avut capacitatea de a gestiona construcția unui obiectiv de investiții similar pt care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate. Se va completa DUAE de catre op.econ, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre acestia a respectivei cerinte de calificare, cf prevederilor art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.La nivelul DUAE se vor regăsi informații ref. la principalele lucrari similare prestate, prin referiri exprese la certif/doc./recomandari/PV de recepție datate, semnate și parafate de către beneficiar Doc. justificative vor fi prezentate la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea AC, după aplicarea criteriului de atribuire. Se vor depune odata cu DUAE: -angajamentul ferm al tertului sustinator (formular inclus în doc. de atribuire) din care rezulta sustinerea acestuia/acestora si va trebui sa demonstreze printr-un document oficial modul in care acesta va putea prelua atributiile ofertantului in cauza in caz de incapacitate sau faliment, conform prevederilor art 182 din Legea 98/2016; -acordul de subcontractare (formular inclus în doc de atribuire) si/sau acordul de asociere (formular inclus în doc de atribuire ), după caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a proced. de atribuire. Doc. justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc , la solicitarea AC, după aplicarea criteriului de atribuire. Doc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: - certif/doc. constatatoare pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca AC trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. - din respectivele certificări trebuie să reiasă informații referitoare la obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiari, valoarea, precum și durata de prestare Nota 1. Intra in categoria doc. reprezentand certificari de buna exec documente de tipul doc. de predare primire /recomandari /doc. constatatoare sau alte doc. similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Op. econ. nerezidenti vor prezenta doc. relevante ce atesta experienta similara a acestora, potrivit specificului tarii de rezidenta, insotite de traducerea acestora in limba romana. Valorile contractelor vor fi prezentate in lei, inclusiv pentru cele exprimate în altă valută, la cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Nota 2. In cazul in care un contr de achizitie publica incheiat de o AC a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este AC si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, cerința referitoare la experiența similară se consideră îndeplinită în situația în care op. economic, ce prezintă respectiva experiență, a avut calitatea de antreprenor în situația în care op. econ., ce prezintă respectiva experiență, a realizat lucrări/activități în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru un antreprenor general, cu condiția ca respectivele lucrări/activități să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. Nota 3. Op econ nerezidenti vor prezenta doc relevante ce atesta experienta similara a acestora, potrivit specificului tarii de rezidenta, in copie „conforma cu originalul”, insotite de traducerea acestora in limba romana. Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor . - Se solicită ofertanților să prezinte o declarație cu personalul implicat în realizarea contractului, cu care face dovada capacității sale de realizare a lucrărilor solicitate prin doc. tehnică (Se vor prezenta documente de calificare diplome, atestate, etc si declaratii de disponibilitate). Pentru activitățile cuprinse în cadrul contractului, Antreprenorul va numi următorul personal conform legislației în vigoare: Șef de șantier (inginer constructor) care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului . Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Antreprenor pe șantier. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul AC în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu înștiințarea prealabilă a Autorității Contractante . Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: - să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; - să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale; - să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; - să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; - să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; - să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv Cartea tehnică a construcției; - să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; - să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; - să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranța personalului Antreprenorului de pe șantier; - să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. Responsabili Tehnici cu Execuția autorizați pentru toate domeniile care fac obiectul viitorului contract: Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru: - realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor; - viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei. Responsabilul Tehnic cu Execuția va lucra/va fi angajat strict pentru acest obiectiv, în acest sens, se va prezenta o declarație pe proprie răspundere din partea ofertantului. Topograf autorizat ANCPI Principalele sarcini ale Topografului autorizat: - In perioada de pregătire a construcției: o Coordonează execuția trasării generale a construcției în conformitate cu documentația tehnică și a standardelor și normativelor tehnice in vigoare; o Coordonează execuția trasării pentru fiecare obiect al proiectului; - Pe parcursul execuției lucrărilor de construcții: o Execută măsurătorile de execuție necesare întocmirii „Fiselor de atașament” și a situațiilor de lucrări lunare o Execută măsurătorile de execuție necesare întocmirii documentelor de calitate (Proces verbal recepție calitativă, Proces verbal lucrări ascunse, Proces verbal fază determinantă) Responsabil control calitate (Responsabil CQ) Principalele sarcini ale Responsabilului CQ: - Urmărește aplicarea întocmai a proiectului de execuție și întocmirea corectă a înregistrărilor de calitate - Urmărește modul de întocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrărilor - Efectuează/supraveghează efectuarea controalelor de calitate, verificărilor și încercărilor asupra lucrărilor realizate, în conformitate cu prevederile PCCVI specifice și ale planului propriu de control aprobat. - Controlează modul de efectuare a recepției calitative a materiilor prime, materialelor, prefabricatelor, elementelor de construcții primite de la furnizori - Verifică existența certificatelor de calitate pe materiale - Întocmește Rapoartele de neconformitate (RNC) și stabilește acțiuni corective, urmărește eficiența acțiunilor corective. NOTA: Aceste atribuții ale Personalului tehnic nu sunt limitative. Pentru specialiștii necesari si obligatorii solicitați prin caietul de sarcini la faza de execuție ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice modalitatea de asigurare a accesului la specialiști, respectiv modalitatea de asigurare a accesului la echipamente/utilaje in vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, cf prevederilor Legii 10/1995 si a altor legi incidente. Antreprenorul nu va efectua schimbări in cadrul personalului solicitat prin prezentul caiet de sarcini, fără aprobarea prealabila scrisa a AC. Antreprenorul trebuie sa propună din proprie inițiativa o înlocuire a personalului in următoarele cazuri: - în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei; - dacă devine necesar sa înlocuiască un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de controlul Antreprenorului, atunci când un membru al personalului solicitat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie sa posede cel puțin echivalentul calificărilor și experienței persoanei înlocuite. Cerinte DNSH ( „A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului. Se va respecta anexa V - Lista de verificare a respectării principiilor DNSH din Contractul Declaratie de asumarea cerintelor DNSH pentru implementarea principiului “Do No Significant Harm” (DNSH) Executantul va respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului “Do No Significant Harm” (DNSH) si va intocmi si transmite Achizitorului urmatoarele documente , dar fara a se limita doar la acestea , astfel: a) Referitor la obiectivul de mediu 4. Tranzitia catre o economie circulara , inclusive prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora: 1. Declaratie de respectare a principiilor DNSH 2. Documente din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul): •Cantitate de materiale desfiintate •Cantitate de materiale reutilizate •Cantitate de materiale reciclate •Cantitate de deseuri 3. Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate , din care se specifica cantitatea de deseuri incinerate (unde este cazul) 4. Document din care sa reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora 5. Contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor. b) Referitor la obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii: 1. Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate). 2. Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830) 3. Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor - asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri Acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă este cazul.Este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Executant cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor opțiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului, dacă este cazul, în condițiile legii. Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuție a Contractului, cu condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislația în vigoare privind achizițiile publice. Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către Executant în vederea obținerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți. În situația in care este cazul, Executantul poate înlocui/implica subcontractanți în perioada de execuție a contractului, în următoarele cazuri: a)înlocuirea subcontractantilor nominalizați în oferta și ale căror activități au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de subcontractanți; b)declararea unor noi subcontractanți, ulterior semnării contractului, în condițiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora. c)renunțarea de către subcontractanți d)retragerea subcontractanților din contract de către Executant. În vederea obținerii acordului Achizitorului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte: - o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică și financiară depusă de către Executant la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării; -contractele de subcontractare încheiate între Executant și noii subcontractanți ce vor cuprinde obligatoriu și fără a se limita la acestea, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanții legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, dacă este cazul; -certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică. Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Executantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului. În vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislației achizițiilor, iar Executantul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, Executantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situație Contractul va fi continuat de subcontractanți.Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situație raspunderea Executantului față de Achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Executantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. Plata directă către subcontractanți Achizitorul poate efectua plați corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de către subcontractanți dacă aceștia și-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozițiior legale aplicabile privind achizițiile publice. Subcontractanții își vor exprima la momentul nominalizării lor în ofertă și oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Executant și subcontractant sau de Achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant. Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adițional la contract între Achizitor, Executant și Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului. Operatorul economic va putea sa prezinte certificate Intocmite de organisme independente care sa ateste ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii cerute, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap? Operatorul economic va putea sa prezinte certificate Intocmite de organisme independente care sa ateste ca operatorul economic respecta sistemele sau standardele de management de mediu cerute?

Procedura IV.1) Descriere IV.1.1) Tipul procedurii Procedura simplificata IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica Se va organiza o licitatie electronica: Nu IV.2) Informatii administrative IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Data si ora locala: 18.07.2024 15:00 IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 18.01.2025 Durata in luni: 6 IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data si ora locala:18.07.2024 15:00 Locul: In SEAP

Informatii complementare VI.1) Informatii privind periodicitatea Aceasta achizitie este periodica: Nu Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: - VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Da Se vor utiliza platile electronice: Nu VI.3) Informatii suplimentare DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Ofertantii vor declara respectarea, la întocmirea ofertei, a obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. Pe parcursul executarii contractului, operatorii economici vor respecta reglementarile obligatorii în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. În acest sens, informatii detaliate privind reglementarile respective se pot obtine prin accesarea urmatoarelor adrese www.anpm.ro si http://www.mmuncii.ro . Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) . În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica. În situația în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul, punctajele totale rezultate ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale,departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita ofertanților respectivi depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA. Ierarhia ofertelor este stabilita in functie de punctajul obtinut, cel mai mare punctaj fiind clasat pe primul loc. Contractul este atribuit ofertantului care prezinta oferta cu cel mai mare punctaj. VI.4) Proceduri de contestare VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Tipul juridic al cumparatorului: -Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere - VI.4.3) Procedura de contestare Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform art. 8 din Legea nr. 101 / 2016. VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare - VI.5) Data expedierii prezentului anunt 03.07.2024