AMENAJARE STATII PENTRU CALATORI IN ORASUL GHIMBAV, JUD. BRASOV

Informatii juridice, economice, financiare si tehnice III.1) Conditii de participare III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale Lista si descriere succinta a conditiilor: 1. Ofertanții/terții susținători/subcontractanții, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE – Partea III „Motive de excludere” ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatea contractantă, a următoarelor informații și documente justificative: - certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat și privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor la bugetele locale valabile la momentul prezentării. In conformitate cu prevederile art.165 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art.165 alin.(1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate. - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar sau a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 2. În scopul evitării conflictului de interese (art. 59 din Legea 98/2016), operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/terț susținător) va completa și prezenta DUAE cu informațiile aferente situației lui și Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 din Legea 98/2016 (Formularul 5). Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, terț susținător) va completa propriul său DUAE. Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, sunt următoarele: 1. Fliundra Ionel (primar), 2. Neagoe Mihai (viceprimar), 3. Szinatovici Dan (secretar general), 4. Neamțu Mihaela (director executiv Directa Economica), 5. Cioacă Alina (control financiar preventiv), 6. Cautiș Adina Mihaela (control financiar preventiv), 7. Racovita Iulia Cristina (Sef Serviciu Achizitii, Investitii, Fonduri Europene, Autorizari), 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Pentru persoanele fizice/juridice străine, documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit/rezident (copie conform cu originalul), din care să rezulte că informațiile cuprinse sunt reale/actuale la momentul prezentării și obiectul contractului are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Documentele vor fi traduse în limba română de către un traducator atestat, potrivit legislației în vigoare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor. Pentru dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale se vor solicita următoarele informații și formalități: Înregistrare - Documente de confirmare: Pentru persoanele juridice române se solicită prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul Constatator emis de ONRC. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, până la încheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, pentru fiecare lot in parte. III.1.2) Situatia economica si financiara Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: - Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: - III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: Experienta similara pentru executie lucrari: Precizarea asocierii. Informați privind subcontractarea, Informații privind terții susținători Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: Pentru execuție lucrări: Ofertanții vor prezenta o listă a principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie să prezinte dovada executării în ultimii 5 ani, de lucrări pentru realizarea de construcții similare din punct de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției (construcții civile noi/ extinderi la clădiri/consolidări) la nivelul a maxim 2 contracte a căror valoare cumulată să fie de minim 2.500.000,00 lei, fara TVA. Ofertantul va prezenta copii ale contractelor sau ale paginilor din contract, proces verbal de recepție parțială sau la sfârșitul execuției lucrărilor/proces-verbal de recepție finală/recomandări din partea beneficiarilor/certificate/orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare referitoare la experiența similară, emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de către clientul privat beneficiar care să indice valoarea, perioada și locul execuției și să menționeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și prin care să se demonstreze executarea lucrărilor prezentate, respectiv dacă lucrările au fost duse la bun sfârșit. Nota: Din documentele ce vor fi prezentate de ofertanți trebuie să rezulte părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului și modul în care au fost îndeplinite obligațiile contractuale. Ultimii 5 ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se vor calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. În cazul unei asocieri, cerința minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ DUAE se va depune, obligatoriu, și de fiecare ofertant asociat/terț susținător/subcontractant - dacă este cazul „Completare DUAE”. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor la solicitarea autorității contractante și urmează a fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autorității contractante. Intră în categoria documentelor justificative: -copii ale contractelor sau ale paginilor din contract, proces verbal de recepție parțială sau la sfârșitul execuției lucrărilor/ proces verbal de recepție finală/recomandări din partea beneficiarilor/ certificate /orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante; Documentele trebuie emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de către clientul privat beneficiar care să indice valoarea, perioada și locul execuției și să menționeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și prin care să se demonstreze executarea lucrărilor prezentate, respectiv dacă lucrările au fost duse la bun sfârșit. Din documentele prezentate trebuie să rezulte că au fost executate lucrări similare din punct de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției, amenajarea teritoriului sau lucrari de geniu civil, cum ar fi lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi, în cadrul cărora s-au efectuat și lucrări pentru realizarea de stații de călători similare din punctul de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei la nivelul a maxim 2 contracte la care valoarea lucrărilor similare cumulate să fie de minim 2.500.000,00 lei, fără TVA. Prin lucrări similare autoritatea contractantă înțelege: lucrări de amenajarea teritoriului sau lucrari de geniu civil, cum ar fi lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si/sau de strazi, în cadrul cărora s-au efectuat și lucrări pentru realizarea de stații de călători similare din punctul de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei încadrate cel puțin în categoria de importanță minim C, în conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare. Nota: Din documentele ce vor fi prezentate de ofertanti trebuie sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale. Acordul de asociere se prezintă o data cu oferta. În cazul unei asocieri se completează și se prezintă formularul model „Acord de asociere” . Oferta trebuie sa cuprindă acordul de asociere în care sa se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige și sa primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv, și ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plățile. Structura sau constituirea asociației nu va fi modificata pe toată durata contractului, decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale. Se va completa DUAE pentru fiecare asociat. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Acordul de asociere (daca e cazul) se prezinta odata cu DUAE. - documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, conform art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016. Se va completa DUAE pentru fiecare subcontractant. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Acordul/acordurile de subcontractare vor fi prezentate odata cu DUAE. - documentele justificative acordurile de subcontractantare vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, conform. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016. Ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta, in copie. Se va completa DUAE pentru fiecare terț. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Angajamentul tertului(daca e cazul )se prezinta odata cu DUAE. - documentele justificative enumerate in ceea ce priveste angajamentul ferm, vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante, conform.art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.104 alin.3 coroborat cu art.65 din HG nr.395/2016 Angajamentul terțului/terților susținător/susținători se prezintă o data cu DUAE. Pentru a fi luat în considerare în procesul de calificare, Angajamentul Terțului Susținător trebuie: a) să fie prezentat împreună cu DUAE; b) terțul/terții susținători trebuie să dovedească că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului; c) ofertantul trebuie să demonstreze că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant; d) să garanteze autorității contractante că, în cazul în care ofertantul întâmpină dificultăți în timpul executării contractului, terțul susținător se angajează să asigure îndeplinirea pe deplin și în mod corect a tuturor obligațiilor contractuale asumate de ofertant prin implicarea sa directă; e) să includă următoarele: - o listă și o descriere a capacităților pe care terțul susținător le va pune la dispoziția ofertantului pentru executarea corespunzătoare a contractului și care acoperă cel puțin nivelurile/pragurile pentru cerința minimă comunicate în Anunțul de participare; - modul concret în care terțul susținător își va îndeplini obligațiile asumate prin Angajament.

Procedura IV.1) Descriere IV.1.1) Tipul procedurii Procedura simplificata IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica Se va organiza o licitatie electronica: Nu IV.2) Informatii administrative IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Data si ora locala: 06 ••• ••• 15:00 IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 06.03.2025 Durata in luni: 6 IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data si ora locala:06 ••• ••• 15:00 Locul: In SEAP

Informatii complementare VI.1) Informatii privind periodicitatea Aceasta achizitie este periodica: Nu Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: - VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Da Se vor utiliza platile electronice: Nu VI.3) Informatii suplimentare Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. VI.4) Proceduri de contestare VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Tipul juridic al cumparatorului: Autoritate guvernamentală centrală; Localitatea: București; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: 40 ••• ••• 41; Fax: 40 ••• ••• 42; E-mail: o•••@c•••.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere - VI.4.3) Procedura de contestare Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: - VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare - VI.5) Data expedierii prezentului anunt 21.08.2024