Serviciile care fac obiectul achiziției constau în realizarea expertizei tehnice (EXP.Th.), a temei de proiectare pentru imobilul OJ Ialomița și a documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții (DALI), conform prevederilor legale în vigoare și prezentei solicitări, inclusiv obținerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe seama ANCOM, precum și elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestora, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu cerințele prezentei solicitări.
Se vor presta următoarele servicii în vederea realizării lucrărilor de intervenție la imobilul OJ Ialomița în conformitate cu prevederile legale incidente:
a) realizarea expertizei tehnice (Exp. Th.) pentru întreg imobilul (clădire, gard)
b) întocmirea temei de proiectare
c) elaborarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv obținerea certificatului de urbanism necesar autorizării, a avizelor, acordurilor și studiilor specifice solicitate în acest certificat, în numele și pe seama ANCOM, precum și elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestora, conform prevederilor legale, pentru lucrările necesare la imobilul OJ Ialomița.
Valoarea estimată fără TVA: 13.000,00 RON, compusă din:
- 11.000,00 lei, fără TVA pentru expertiza tehnică, tema de proiectare și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
- 2.000,00 lei pentru taxe.
Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul.
Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează.
De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta.
Descrierea completa se reaseste in fisierul atasat.
Termenul de prestare a tuturor serviciilor: maxim 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți
Condiții de plată:
- Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod
poștal 030925, Mun. București.
- Plata prețului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul deschis de către acesta
la Trezorerie.
- Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită și acceptată de ANCOM.
Pentru depăşirea termenului de prestare asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din prețul contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă. În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
În conformitate cu legislaţia în vigoare privind achizitiile publice, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi, prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din prețul contractului, fără TVA, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 40 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
i.- în copie sau original, certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial din cuprinsul căruia să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii;
ii.- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menționeze că serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 3); iii.- în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pe parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii (conform modelului din Anexa nr. 4).
iv. Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă (conform modelului din Anexa nr. 5).
Descrierea completa se regaseste in fisierul atasat.
Oferta se va transmite până la data de 31.08.2021 prin una dintre următoarele modalități:
- depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00; vineri: 8:30 – 13:30);
- email la adresa:[login pentru adresa].
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziţii și Contractări ANCOM/Serviciul Investiții” .
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 29.11.2021.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 31.08.2021.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 31.08.2021 nu va fi luată în considerare.
NOTĂ:
În situația în care, în funcție de perioada de derulare a prezentei achiziții, legislația finanțelor publice nu va permite încheierea contractului de servicii în cursul anului 2021, contractul va fi atribuit în anul 2022, în condițiile legislației finanțelor publice.